2017年XX月XX日,西安XX公司与陕西XX公司就西安XX国际购物中心负二层视频监控系统改造工程签订《施工合同书》。工程完工后,双方就工程款支付和工期延误产生争议。XX公司起诉要求支付工程款244181.6元及利息,XX公司反诉要求支付延误工期违约金216792.52元。XX公司一审提交证据证明工程已验收结算,XX公司则认为工程未验收合格,不具备付款条件,且工期延误责任在XX公司。
唐瑞律师2019年开始执业,执业至今累计承办案件已逾数百件,其中经济纠纷相关案件近百件。接手此案后,他展开了细致的审查工作。
首先,唐瑞律师逐页比对施工图纸与现场实际情况,发现监控镜头较施工图多4个,这一异常表明工程实际施工存在调整。通过与施工人员核实,确认是应甲方要求进行的调整,这为后续判断工期延误责任提供了依据。
其次,唐瑞律师调取了双方的微信记录,发现施工过程中甲方多次对施工方案和设备进行调整,这进一步证明了工期延误可能并非施工方单方面原因。
再者,唐瑞律师申请调取气象数据,查看施工期间是否存在恶劣天气影响施工进度。经核实,施工期间并未出现严重影响施工的恶劣天气,排除了天气因素对工期的影响。
唐瑞律师凭借执业8年比对过上千份送货单的经验,对相关单据进行审查,未发现异常,确认了工程款结算的依据。
同时,唐瑞律师作为仲裁委建工专业委员,在查证停工记录时发挥了专业优势。他发现甲方提供的装修工程验收记录只能证明B二层1区的装修情况,不足以证明整个负二楼装修对施工进度的影响。
此外,唐瑞律师还通过调查令调取了入库系统数据和考勤记录,进一步核实施工进度和人员出勤情况。最终,法院认定案涉工程已验收合格,XX公司应支付工程款及利息。同时,考虑到工期延误主要责任在施工方,酌定XX公司承担逾期完工违约金8万元。
在这起建设工程纠纷中,唐瑞律师通过一系列细致的审查动作,为当事人厘清了责任,使案件得到了合理的判决。他的专业能力和严谨态度,为解决建设工程领域的纠纷提供了有效的参考。
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
网站地图