陕西XX公司在与西安XX公司的建设工程施工合同纠纷中陷入困境。陕西XX公司虽有工程验收及结算相关文件,但西安XX公司上诉称工程未验收合格,己方不具备支付工程款条件,还要求陕西XX公司支付高额延误工期违约金。此时距离二审开庭仅剩半个月时间,陕西XX公司找到北京市惠诚(西安)律师事务所的唐瑞律师寻求帮助。
唐瑞律师自2019年执业至今,承办案件数百件,在经济纠纷的诉讼与执行领域经验丰富,尤其擅长强制执行和合同类纠纷诉讼案件。面对此案,唐瑞律师深知关键在于证明工程已验收合格以及合理界定工期延误责任。他迅速制定策略,决定从梳理双方合同约定和现有证据入手。
第1天,唐瑞律师完成委托手续,当晚仔细研究《施工合同书》,标记出关于工程验收、付款条件、工期约定等关键条款。
第2天,唐瑞律师整理双方提交的所有证据,包括《工程验收记录表》《工程整改验收报告》《工程结算审定书》等,分析其中能证明工程已验收合格的关键信息。
第3天,唐瑞律师联系陕西XX公司的项目负责人及相关工作人员,了解工程施工过程中的实际情况,特别是施工图纸调整、装修进度对工期的影响等细节。
第4天,唐瑞律师针对西安XX公司上诉提出的工程未验收合格及工期延误问题,准备详细的反驳意见和论证材料。
第5天,唐瑞律师前往涉案工程现场,实地查看工程现状,收集可能对案件有帮助的现场证据。
第6天,唐瑞律师再次与陕西XX公司沟通,确认证据的真实性和完整性,并补充一些遗漏的证据材料。
第7天,唐瑞律师对所有证据和论证材料进行最后的审核和完善,确保在法庭上能够清晰、有力地阐述观点。
第8天,唐瑞律师参加二审庭审,在法庭上依据合同约定和证据,详细论证工程已验收合格,西安XX公司应支付工程款及利息。对于工期延误问题,指出实际点位变动及装修工程对案涉监控改造工程的影响只是局部个别,主要责任不在陕西XX公司。
第9天至第14天,等待二审判决结果。
最终,法院判决西安XX公司支付陕西XX公司工程款244181.6元及延期付款利息,陕西XX公司支付西安XX公司逾期完工违约金8万元。不过,该判决的执行尚需推进。唐瑞律师告知陕西XX公司,若西安XX公司未按时履行判决,可及时申请强制执行,他将协助处理后续执行事宜,为当事人保留合法受偿的路径。
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
网站地图