首页 > 法律知识 > 合同事务 > 合同纠纷 > 装修合同纠纷从僵局到胜诉的巨大反转

装修合同纠纷从僵局到胜诉的巨大反转

跳过文章,直接获取专业解读?
来源:律图小编整理 · 2026.03.29 · 1400人看过
导读:本案原告与被告装修公司就装修合同产生纠纷,被告以原告未支付增项款为由停工解约。程理想律师精准抓住被告无证据证明增项协商一致的关键漏洞,为原告成功追回装修款,违约金也获法院支持。
装修合同纠纷从僵局到胜诉的巨大反转

合同条款的精密剖析

程理想律师凭借工科背景赋予的逻辑推演能力,对原告与被告签订的《北京市家庭居室装饰装修工程施工合同》进行了细致入微的分析。合同明确规定,施工期间工程内容变更需双方协商一致并签订书面变更协议,同时调整相关工程费及工期。这一规定成为后续案件走向的关键依据。

增项证据的缺失之殇

被告XX公司在施工过程中,以原告未支付增项款为由停工并解除合同。然而,程律师发现被告并未提交证据证明增项部分是经双方协商一致且属于合同内容。根据法律规定,被告应承担举证不能的责任。这一关键发现,为原告在装修款的主张上赢得了主动。

违约金的合理调整

对于原告主张的违约金,合同约定“由于乙方责任延误工期的,每延误一日,乙方按照延期项目报价单金额的1‰进行赔付”。程律师结合实际情况,通过专业的法律分析,促使法院依法对违约金进行调整,以19873元为基数,自2022年4月3日至2022年9月17日期间的137天,按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率标准的1.5倍计算,最终确定违约金为422.8元。

股东责任的依法追究

由于XX公司已注销登记,不具备诉讼主体资格。程律师依据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定(二)》,成功主张被告阚XX作为XX公司持股100%的唯一股东,依法承担相应的法律责任。

在这起装修合同纠纷案件中,程理想律师凭借对合同条款的精准把握、对证据的严谨审查以及对法律规定的熟练运用,为原告挽回了经济损失,实现了案件从僵局到胜诉的巨大反转,充分展现了专业创造价值的力量。

网站地图

更多#合同事务相关法律知识

遇到合同纠纷问题?
律图专业律师 处理更可靠
快速咨询