首页 > 法律知识 > 法律顾问 > 诉讼指南 > 承揽合同纠纷一审受挫,二审逆转纠错终获胜

承揽合同纠纷一审受挫,二审逆转纠错终获胜

跳过文章,直接获取专业解读?
来源:律图小编整理 · 2026.03.28 · 1623人看过
诉讼指南专业律师 程理想律师 已认证
评分:5.0 服务:160人 执业4年
律所:北京云亭(徐州)律师事务所
执业证号:13203202210473482
擅长领域:合同事务
咨询电话:17702591699
代表案例:48个
律师优势:有团队,办过大案,高学历,有顾问单位经验,丰富的专业经验,大型企业服务经验;程理想律师,执业于北京云亭(徐州)律师事务所,毕业于江南大学,工科学历背景,逻辑严谨,思维缜密。拥有10年以上的商务纠纷处理经验,案件分析及实务处理能力强,执业过程中得到了当事人的一致认可。擅长破产清算、法律顾问、合同纠纷、民间借贷、婚姻家庭、刑事辩护等领域。
更多>
导读:原告李X与徐州XX公司、阚XX承揽合同纠纷,一审租金损失诉求被驳回。后经程理想律师二审辩护,成功为当事人争取到租金损失赔偿,实现案件逆转。
承揽合同纠纷一审受挫,二审逆转纠错终获胜

在江苏省徐州市贾汪区人民法院审理的这起承揽合同纠纷案件中,原告李X起初面临着不利局面。李X与徐州XX公司签订装饰装修合同,支付工程款后,装修进度停滞,XX公司还出具停工通知单解除合同。李X起诉要求解除合同、返还装修款、支付违约金及租金损失等。一审法院虽支持了解除合同和部分装修款、违约金诉求,但以证据不足为由驳回了租金损失诉求。此时,李X委托了北京云亭(徐州)律师事务所的程理想律师。程理想律师自2022年开始执业,凭借工科背景带来的严谨逻辑和对法律关系的精准解构能力,在业内小有名气。

二审准备:深入剖析寻突破

接到委托后,程理想律师开始了细致的准备工作。他重新梳理案件细节,仔细研究《北京市家庭居室装饰装修工程施工合同》。他发现,虽然合同中未明确约定XX公司应承担工程逾期造成的租金损失,但从常理推断,被告对涉案房屋用于出租是明知的。程律师还收集了更多关于房屋预期出租的证据,如周边房屋租赁市场行情、原告与潜在租户的初步沟通记录等,以证明租金损失的可预见性。

二审辩护:精准出击获逆转

在二审法庭上,程理想律师提出,可得利益损失的可预见性判断不能仅依据合同约定,而应结合案件实际情况。被告在签订合同时知晓原告装修房屋用于出租,其违约行为导致装修延误,必然给原告造成租金损失。程律师还强调,原告提供的证据足以证明租金损失的存在和合理性。最终,二审法院采纳了程理想律师的辩护意见,撤销一审判决中驳回租金损失诉求的部分,改判被告阚XX向原告李X支付房屋使用及租金损失6397元。至此,这起承揽合同纠纷案件实现了逆转,程理想律师凭借专业的法律知识和严谨的逻辑推理,为当事人挽回了损失,彰显了其在复杂案件中的卓越辩护能力。

网站地图

更多#法律顾问相关法律知识