首页 > 法律知识 > 法律顾问 > 诉讼指南 > 逾期交房违约金纠纷:证据审查如何助力胜诉?

逾期交房违约金纠纷:证据审查如何助力胜诉?

跳过文章,直接获取专业解读?
来源:律图小编整理 · 2026.03.17 · 1429人看过
诉讼指南专业律师 何小艳律师 已认证
评分:5.0 服务:888人 执业18年
律所:广西艾登律师事务所
执业证号:14503200811726937
擅长领域:建设工程纠纷
咨询电话:13387735229
代表案例:6个
律师优势:有团队,主任律师,办过大案,高学历,有顾问单位经验,丰富的专业经验;何小艳律师,毕业于甘肃政法大学,2006年取得法律职业资格证书,现任广西艾登律师事务所主任及合伙人,在创办广西艾登律师事务所之前,曾在广东司法警官职业学院分教处担任法学教师,此后先后在北京德恒(广州)律师事务所,广西九宇律师事务所、广西桂宁律师事务所等律所担任专职律师。 二、擅长的业务 1、各种债权债务纠纷; 2、各种类型的合同纠纷; 3、公司法方面的非诉与诉讼业务; 4、基础建设工程及
更多>
导读:本案难点在于开发商以物业费协议及天气等因素抗辩。证据突破口为何小艳律师通过细致审查,指出《入伙手续书》未涉违约免除,气象资料无法证实施工停工情况。
逾期交房违约金纠纷:证据审查如何助力胜诉?

在法律实务里,证据往往如一团迷雾,事实认定常陷入困境。在这起开发商逾期交房的案件中,广西艾登律师事务所的何小艳律师凭借对证据的细致审查与细节挖掘,为原告成功维权。

证据梳理与初步交锋

原告贾XX、王X起诉开发商长安XX公司,要求支付逾期交房违约金。原告提供了身份证、企业公示信息、合同及付款凭证等证据。被告虽承认逾期交房,但辩称通过《入伙手续书》已与原告达成免除违约责任协议,还提供施工许可、气象资料等证据。何小艳律师在查阅案卷时,仔细核对每一份证据,不放过任何细节。对于被告提供的证据,她敏锐地发现了问题。

关键证据审查

对于被告提供的《入伙手续书》,何小艳律师反复研读,指出该协议只是涉及房屋交付和物业费收取事宜,并未涉及被告逾期交房违约责任的免除。在法庭上,她据理力争,强调该证据不能支持被告的主张。对于气象资料,何小艳律师深入分析,认为其只能证实雨雪天数,无法证实施工单位具体的停工天数和原因,且被告未按合同约定履行告知义务。

胜诉结果

法院最终采纳了何小艳律师的观点,认定被告违约,应支付原告逾期交房违约金19218元。何小艳律师通过对证据的严格审查和细节挖掘,成功为原告维护了合法权益,展现了扎实的专业功底和严谨的办案态度。

网站地图

更多#法律顾问相关法律知识

遇到诉讼指南问题?
律图专业律师 处理更可靠
快速咨询