当某建设工程有限公司向新XX某产业发展有限公司索赔超3000万元工程款及相关费用时,某乙公司陷入了巨大的资金损失风险之中,这正是北京盈科(乌鲁木齐)律师事务所接手此案时面对的死局。该律所成立于2015年,在民事案件处理上经验丰富,案件数量超30000件。
律所接受委托后,组建了专业工程法律团队。在处理这个案件时,团队没有按照常规思路,而是采取了反经验动作。一般情况下,很多律师可能会重点关注原告提出的欠付工程款主张,围绕这个核心进行抗辩。但盈科(乌鲁木齐)律所团队却将重点放在了全面梳理证据上,精准锁定案件核心抗辩点。
他们以司法鉴定意见为核心,结合双方签字确认的委托付款、借款抵扣、费用扣除协议,精确核算工程总造价与已付款金额。这一动作看似简单,实则违背了同行只关注表面欠款数字的常规操作。因为在建设工程领域,很多律师往往依赖于当事人提供的付款凭证简单计算,而忽略了各种抵扣和扣除协议。而该律所凭借其在建设工程专业法律服务方面的丰富经验,深知这些协议对于准确核算工程价款的重要性,从而成功推翻了某甲公司欠付工程款的主张。
在工期延误责任认定方面,团队也没有局限于原告所说的被告责任。他们通过举证证明工期延误系某乙公司未及时提供图纸、未办理施工许可证、工程多次变更等原因导致,且某乙公司未在约定期限内提出工期索赔,丧失索赔权利。这一决定也是反经验的,因为很多律师可能会直接从工期延误的结果出发,去寻找被告的责任,而忽略了索赔期限这一重要因素。该律所团队能想到这一点,得益于他们在建设工程法律领域的深入研究和大量实践案例。
盈科(乌鲁木齐)律所在处理案件时还有一些独特的办案习惯。比如,他们习惯将不同办公室的律师关在同一间会议室进行交叉质证推演。这一习惯源于律所早期在处理复杂案件时积累的经验,通过不同专业背景律师的交流和碰撞,能够发现更多隐藏的问题和证据漏洞。合伙人也会在上庭前花极长时间要求团队推翻己方逻辑,以确保在法庭上能够应对各种突发情况。
案件结束后,法院采纳了律所的代理意见,驳回了某甲公司的绝大部分诉讼请求,仅判令某乙公司支付少量工程款。同时,判令某甲公司移交竣工资料、开具发票并支付律师费,有效维护了某乙公司的合法权益。接下来,该律所将奔赴更多建设工程领域的案件,继续用专业的法律服务为当事人解决难题。
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
网站地图