首页 > 法律咨询 > 上海法律咨询 > 奉贤区法律咨询 > 奉贤区转包分包纠纷法律咨询 > 哪些情形下发包人需承担责任

哪些情形下发包人需承担责任

薛** 上海-奉贤区 转包分包纠纷咨询 2025.10.17 18:12:24 347人阅读

哪些情形下发包人需承担责任

其他人都在看:
奉贤区律师 建设工程纠纷律师 奉贤区建设工程纠纷律师 更多律师>
咨询我

(一)若发包人未按约定支付工程价款,承包人可先与发包人协商支付工程款及逾期利息,协商不成可通过仲裁或诉讼解决。
(二)当发包人提供的勘察、设计有缺陷致工程质量问题,承包人应及时固定损失证据,向发包人索赔,若协商无果可走法律程序。
(三)发包人未按约定提供相关资源致工程停建、缓建,承包人要做好停工、窝工等损失的记录,与发包人沟通赔偿,协商不成可起诉。
(四)发包人指定购买的材料等不符合标准造成质量缺陷,承包人可要求发包人承担过错责任,若发包人不承担,可通过法律途径维权。
(五)发包人直接指定分包人致工程质量问题,承包人可要求发包人与分包人承担连带责任,协商不成可通过法律解决。

法律依据:
《中华人民共和国民法典》第八百零三条规定,发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

2025-10-17 21:36:04 回复
咨询我

1.发包人未按约定支付工程款,需承担支付款项和逾期利息等违约责任。

2.若提供的勘察、设计有问题致工程质量不佳,发包人要赔偿损失。

3.未按约提供材料、场地等致工程停缓建,发包人应赔偿停工等损失。

4.指定购买的建材等不符标准,造成质量缺陷,发包人担责。

5.直接指定分包人致工程问题,发包人与分包人承担连带责任。

2025-10-17 20:24:02 回复
咨询我

结论:
在建设工程领域,发包人出现未按约定支付工程价款、提供有缺陷的勘察设计、未按约定提供相关条件、指定的材料设备不符标准、直接指定分包人导致问题等情形时,需承担相应责任,包括违约责任、赔偿损失、过错责任和连带责任等。
法律解析:
根据相关法律规定,建设工程合同中发包人与承包人的权利义务是对等的。发包人未按约定支付工程价款,违反了合同约定,应承担支付工程款及逾期利息的违约责任,这是对承包人合法权益的保障。若提供的勘察、设计有缺陷,必然会影响工程质量,由此造成的损失理应由发包人赔偿。未按约定提供原材料、设备等导致工程停建、缓建,承包人会产生停工、窝工等损失,发包人需对这些实际费用进行赔偿。指定购买的材料不符合标准,发包人存在过错,要承担相应责任。直接指定分包人,若因分包人原因出现工程质量问题,发包人与分包人承担连带责任,这是为了促使发包人谨慎行使指定分包人的权利。如果在建设工程中遇到类似发包人的责任纠纷等问题,建议及时向专业法律人士咨询,以维护自身合法权益。

2025-10-17 20:05:52 回复
咨询我

发包人在建设工程领域若出现特定情形需承担责任。未按约定支付工程价款,要承担支付工程款及逾期利息等违约责任;提供的勘察、设计有缺陷致工程质量问题,需赔偿损失;未按约定提供原材料等致工程停建、缓建,应赔偿承包人相关损失和费用;指定购买的建筑材料等不符合标准造成质量缺陷,承担过错责任;直接指定分包人导致工程质量问题,与分包人承担连带责任。

为避免此类责任,发包人应做到:
1.严格按照合同约定及时支付工程价款,做好资金规划和安排。
2.确保提供的勘察、设计符合相关规范和标准,对其质量严格把关。
3.按约定时间和要求提供各类资源,保障工程顺利进行。
4.谨慎指定建筑材料和分包人,对其质量和能力进行充分考察。

2025-10-17 19:11:01 回复
咨询我

法律分析:
(1)发包人未按约定支付工程价款,这违反了合同约定,根据法律规定,需承担支付工程款和逾期利息等违约责任,以保障承包人的合法权益。
(2)若发包人提供的勘察、设计存在缺陷并引发工程质量问题,那么其应对损失进行赔偿,因为其对勘察、设计质量负有责任。
(3)当发包人未按约定提供原材料、设备等,导致工程停建、缓建,由此给承包人带来的停工、窝工等损失和实际费用,发包人需进行赔偿,这是对承包人合理损失的弥补。
(4)发包人指定购买不符合强制性标准的建筑材料等造成工程质量缺陷,因其过错行为,要承担相应责任。
(5)发包人直接指定分包人分包专业工程,若因分包人原因造成工程质量问题等,需与分包人承担连带责任,以此约束发包人的指定行为。

提醒:建设工程涉及多方利益和复杂法律关系,发包人应严格履行合同义务,承包人遇到上述问题时,建议及时咨询专业法律意见以维护自身权益。

2025-10-17 18:21:25 回复

根据你的问题解答如下,1、提供的勘察设计有缺陷。建设工程应当遵循先勘察、后设计、再施工的程序。施工是将设计图纸付诸实施的过程,如果勘察设计不符合法律法规、安全标准、技术规范和合同约定,存在质量缺陷,再好的施工技术都难以保证工程质量。勘察设计有缺陷的情形包括没有提供符合法定质量要求的勘察设计资料、施工图设计文件未报建设行政主管部门审查、发包人擅自变更设计图纸等。2、提供或者指定购买的建筑材料、建筑配件、设备不符合国家强制性标准。建筑材料、配件、设备是建筑活动的最基本要素,其不合格是工程质量缺陷的重要原因之一。合同约定由发包人提供建筑材料、配件、设备的,发包人应当按照设计文件、技术规范和承包合同按质按量进行采购和提供;不得明示或暗示承包人使用不合格建筑材料。3、直接指定分包人发包专业工程。分包是总承包人根据合同约定或征得发包人许可将施工任务中的专业工程交由具有相应资质的发包人完成的行为。总承包人和分包人就分包工程对发包人承担连带责任。实践中,发包人经常基于自身优势将利润丰厚的专业工程直接发包,如果由于分承包人过错造成质量缺陷的,发包人应当承担选任指示不当的民事责任。

根据你的问题解答如下,1、提供的勘察设计有缺陷。建设工程应当遵循先勘察、后设计、再施工的程序。施工是将设计图纸付诸实施的过程,如果勘察设计不符合法律法规、安全标准、技术规范和合同约定,存在质量缺陷,再好的施工技术都难以保证工程质量。勘察设计有缺陷的情形包括没有提供符合法定质量要求的勘察设计资料、施工图设计文件未报建设行政主管部门审查、发包人擅自变更设计图纸等。2、提供或者指定购买的建筑材料、建筑配件、设备不符合国家强制性标准。建筑材料、配件、设备是建筑活动的最基本要素,其不合格是工程质量缺陷的重要原因之一。合同约定由发包人提供建筑材料、配件、设备的,发包人应当按照设计文件、技术规范和承包合同按质按量进行采购和提供;不得明示或暗示承包人使用不合格建筑材料。3、直接指定分包人发包专业工程。分包是总承包人根据合同约定或征得发包人许可将施工任务中的专业工程交由具有相应资质的发包人完成的行为。总承包人和分包人就分包工程对发包人承担连带责任。实践中,发包人经常基于自身优势将利润丰厚的专业工程直接发包,如果由于分承包人过错造成质量缺陷的,发包人应当承担选任指示不当的民事责任。

没有解决问题?一分钟提问,更多律师提供解答! 立即咨询
知识科普 律师解析
  • 发生交通事故后当事人有下列什么情形的需承担全部责任

    专业解答我国法律对于维护公民的合法权益是有很多相关规定的,我们可以利用法律来保护自己的合法权益不受侵害。如果您生活中遇到了法律方面的问题,可以通过本篇文章的内容来了解一些和发生交通事故后当事人有下列什么情形的需承担全部责任相关的法律规定。

    2024.03.04 3134阅读
  • 发包情形下的损害赔偿诉讼主体是哪些

    专业解答我们的工作、学习甚至平常生活过程中,相信会遇到很多法律方面的问题,本篇文章对我们可能遇到的法律问题作出了具体的法律知识解答,希望可以通过这篇文章帮助您了解更多与发包情形下的损害赔偿诉讼主体是哪些相关的法律方面知识。

    2024.02.24 2060阅读
  • 发包情形下的损害赔偿诉讼主体是什么

    专业解答我们的工作、学习甚至平常生活过程中,相信会遇到很多法律方面的问题,本篇文章对我们可能遇到的法律问题作出了具体的法律知识解答,希望可以通过这篇文章帮助您了解更多与发包情形下的损害赔偿诉讼主体是什么相关的法律方面知识。

    2024.02.27 1578阅读
  • 发包人承担责任的情形包括什么?

    专业解答供的勘察设计有缺陷。建设工程应当遵循先勘察、后设计、再施工的程序。施工是将设计图纸付诸实施的过程,如果勘察设计不符合法律法规、安全标准、技术规范和合同约定,存在质量缺陷,再好的施工技术都难以保证工程质量。勘察设计有缺陷的情形包括没有提供符合法定质量要求的勘察设计资料、施工图设计文件未报建设行政主管部门审查、发包人擅自变更设计图纸等。

    2024.08.09 5025阅读
  • 16以下承担刑事责任的情形包括哪些

    专业解答1、不满16周岁,同时也不满14周岁的话,那不管实施有任何危害社会的行为,其实都是不需要负刑事责任的。2、不满16周岁,但是已经满了14周岁的,需要对八种特殊的犯罪负刑事责任,包括故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投毒罪。

    2024.08.26 9739阅读
热门专题 优质咨询 热点推荐
诊断报告 全面解读 深度解析

法律问题专业剖析,免费提供
法律问题诊断分析报告~

免费体验
优选专业律师

律师三重认证,为您提供更专
业、更权威的真人律师~

立即查看

1分钟提问,海量律师解答

1

说清楚

完整描述纠纷焦点和具体问题

2

耐心等

律师在休息时间解答,请耐心等待

3

巧咨询

还有疑问?及时追问律师回复

立即咨询

想获取更多建设工程纠纷资讯

微信扫一扫