最近打算买一套商品房。房屋买卖系要式法律行为吗？

已解答 747 个法律咨询 >

本合同双方当事人：　　卖方（以下简称甲方）：＿＿＿＿＿　　注册地址：＿＿＿＿＿　　营业执照号码：＿＿＿＿＿邮政编码：＿＿＿＿＿　　法定代表人：＿＿＿＿＿职务：＿＿＿＿＿联系电话：＿＿＿＿＿。　　委托代理人：＿＿＿＿＿职务：＿＿＿＿＿　　地址：＿＿＿＿＿　　邮政编码：＿＿＿＿＿联系电话：＿＿＿＿＿。　　委托代理机构：＿＿＿＿＿　　注册地址：＿＿＿＿＿　　营业执照号码：＿＿＿＿＿邮政编码：＿＿＿＿＿　　法定代表人：＿＿＿＿＿职务：＿＿＿＿＿联系电话：＿＿＿＿＿。　　买方（以下简称乙方）：＿＿＿＿＿　　（本人）（法定代表人）姓名：＿＿＿＿＿国籍：＿＿＿＿＿　　（身份证）（护照）（营业执照号码）：＿＿＿＿＿　　地址：＿＿＿＿＿　　邮政编码：＿＿＿＿＿联系电话：＿＿＿＿＿　　委托代理人：＿＿＿＿＿国籍：＿＿＿＿＿电话：＿＿＿＿＿　　地址：＿＿＿＿＿邮政编码：＿＿＿＿＿ 　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其　　他有关法律、法规之规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买　　商品房，甲、乙双方达成如下协议：　　第一条 甲方用地依据及商品房坐落位置。　　甲方以＿＿＿＿＿方式取得位于＿＿＿＿＿、编号为＿＿＿＿＿的地块的土地　　使用权。　　（土地使用权出让合同号）（土地使用权划拨批准文件号）为＿＿＿＿＿。　　划拨土地使用权转让批准文件号为＿＿＿＿＿。　　土地使用权证号为＿＿＿＿＿，土地面积为＿＿＿＿＿。地块规划用途为＿＿　　＿＿＿，土地使用权年限自＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日至＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿　　日止。　　甲方经批准，在上述地块上建设商品房，（现定名）（暂定名）＿＿＿＿＿，　　主体建筑物的性质为＿＿＿＿＿，属＿＿＿＿＿结构，建筑层数为＿＿＿＿＿层。　　工程建设规划许可证号为＿＿＿＿＿。　　第二条 乙方所购商品房的面积。　　乙方向甲方购买商品房（以下简称该商品房）建筑面积共＿＿＿＿＿平方米（　　其中实得建筑面积＿＿＿＿＿平方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积＿＿＿＿　　＿平方米，）共＿＿＿＿＿（套）（间）。（该商品房屋平面图见本合同附件一，　　房屋以附件一上表示为准）。　　该商品房分别为本合同第一条规定的项目中的：　　第＿＿＿＿＿（幢）（座）＿＿＿＿＿层＿＿＿＿＿号房，　　第＿＿＿＿＿（幢）（座）＿＿＿＿＿层＿＿＿＿＿号房，　　第＿＿＿＿＿（幢）（座）＿＿＿＿＿层＿＿＿＿＿号房，　　第＿＿＿＿＿（幢）（座）＿＿＿＿＿层＿＿＿＿＿号房。　　上述面积为（甲方暂测）（房地产产权登记机关实际测定）面积。如暂测面积　　与房地产产权登记机关实际测定的面积有差异的，以房地产产权登记机关实际测定　　面积（以下简称实际面积）为准。　　根据法律规定的房屋所有权与该房屋占用土地范围内的土地使用权一致的原则，　　该商品房相应占有的土地使用权，在办理土地使用权登记时由政府主管部门核定。 　　第三条 该商品房销售特征。　　该商品房为（现房）（预售商品房）。　　预售商品房批准机关为＿＿＿＿＿，商品房预售许可证号为＿＿＿＿＿。　　该商品房为（内销）（外销）商品房。　　外销商品房批准机关为＿＿＿＿＿，外销商品房许可证号为＿＿＿＿＿。　　第四条 价格与费用。　　该商品房（属于）（不属于）政府定价的商品房。按实得建筑面积计算，该商　　品房单位（售价）（暂定价）为（＿＿＿＿＿币）每平方米＿＿＿＿＿元，总金额　　为（＿＿＿＿＿币）＿＿＿亿＿＿＿千＿＿＿百＿＿＿拾＿＿＿万＿＿＿千＿＿＿　　百＿＿＿拾＿＿＿元整。　　除上述房价款，甲方依据有关规定代政府收取下列税费：　　１．代收＿＿＿，计（＿＿＿币）＿＿＿亿＿＿＿千＿＿＿百＿＿＿拾＿＿＿　　万＿＿＿千＿＿＿百＿＿＿拾＿＿＿元整；　　２．代收＿＿＿，计（＿＿＿币）＿＿＿亿＿＿＿千＿＿＿百＿＿＿拾＿＿＿　　万＿＿＿千＿＿＿百＿＿＿拾＿＿＿元整；　　３．代收＿＿＿，计（＿＿＿币）＿＿＿亿＿＿＿千＿＿＿百＿＿＿拾＿＿＿　　万＿＿＿千＿＿＿百＿＿＿拾＿＿＿元整；　　４．代收＿＿＿，计（＿＿＿币）＿＿＿亿＿＿＿千＿＿＿百＿＿＿拾＿＿＿　　万＿＿＿千＿＿＿百＿＿＿拾＿＿＿元整；　　５．代收＿＿＿，计（＿＿＿币）＿＿＿亿＿＿＿千＿＿＿百＿＿＿拾＿＿＿　　万＿＿＿千＿＿＿百＿＿＿拾＿＿＿元整；　　６．代收＿＿＿，计（＿＿＿币）＿＿＿亿＿＿＿千＿＿＿百＿＿＿拾＿＿＿　　万＿＿＿千＿＿＿百＿＿＿拾＿＿＿元整；　　第五条 实际面积与暂测面积差异的处理。　　该商品房交付时，房屋实际面积与暂测面积的差别不超过暂测面积的±＿＿＿　　＿＿％（不包括±＿＿＿＿＿％）时，上述房价款保持不变。　　实际面积与暂测面积差别超过暂测面积的±＿＿＿＿＿％（包括±＿＿＿＿＿　　％）时，甲乙双方同意按下述第＿＿＿＿＿种方式处理：　　１．乙方有权提出退房，甲方须在乙方提出退房要求之日起＿＿＿＿＿天内将　　乙方已付款退还给乙方，并按＿＿＿＿＿利率付给利息。　　２．每平方米价格保持不变，房价款总金额按实际面积调整。　　３．＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。　　第六条 价格与费用调整的特殊约定。　　该商品房出现下列情况之一时，房价款和代政府收取的税费可作相应调整：　　１．由于该商品房属于政府定价的预售商品房，有权批准单位最后核定的价格　　与本合同第四条规定的价格不一致，按政府有关部门最后核定的每平方米价格调整。 　　２．预售商品房开发建设过程中，甲方代政府收取的税费标准调整时，按实际　　发生额调整。　　３．＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。　　第七条 付款优惠。　　乙方在＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日前付清全部房价款＿＿＿＿＿％的，甲方给　　予乙方占付款金额＿＿＿＿＿％的优惠，即实际付款额为（＿＿＿币）＿＿＿亿＿　　＿＿千＿＿＿百＿＿＿拾＿＿＿万＿＿＿千＿＿＿百＿＿＿拾＿＿＿元整。　　第八条 付款时间约定。　　乙方应当按以下时间如期将房价款当面交付甲方或汇入甲方指定的＿＿＿＿＿　　银行（帐户名称：＿＿＿＿＿，帐号：＿＿＿＿＿）：　　１．＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日前支付全部房价款的＿＿＿＿＿％，计（＿＿　　＿币币）＿＿＿亿＿＿＿千＿＿＿百＿＿＿拾＿＿＿万＿＿＿千＿＿＿百＿＿＿拾　　＿＿＿元；　　２．＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日前支付全部房价款的＿＿＿＿＿％，计（＿＿　　＿币币）＿＿＿亿＿＿＿千＿＿＿百＿＿＿拾＿＿＿万＿＿＿千＿＿＿百＿＿＿拾　　＿＿＿元；　　３．＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日前支付全部房价款的＿＿＿＿＿％，计（＿＿　　＿币币）＿＿＿亿＿＿＿千＿＿＿百＿＿＿拾＿＿＿万＿＿＿千＿＿＿百＿＿＿拾　　＿＿＿元；　　４．＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日前支付全部房价款的＿＿＿＿＿％，计（＿＿　　＿币币）＿＿＿亿＿＿＿千＿＿＿百＿＿＿拾＿＿＿万＿＿＿千＿＿＿百＿＿＿拾　　＿＿＿元；　　５．＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日前支付全部房价款的＿＿＿＿＿％，计（＿＿　　＿币币）＿＿＿亿＿＿＿千＿＿＿百＿＿＿拾＿＿＿万＿＿＿千＿＿＿百＿＿＿拾　　＿＿＿元。　　第九条 交接商品房时的付款额约定。　　在双方交换该商品房时，乙方累计支付的款额应当占全部房价款的＿＿＿＿＿　　％，计（＿＿＿币币）＿＿＿亿＿＿＿千＿＿＿百＿＿＿拾＿＿＿万＿＿＿千＿＿　　＿百＿＿＿拾＿＿＿元。其余房价款在房地产产权登记机关办完权属登记手续之日　　起＿＿＿＿＿天内付清。　　第十条 乙方逾期付款的违约责任。　　乙方如未按本合同第八条规定的时间付款，甲方对乙方的逾期应付款有权追究　　违约利息。自本合同规定的应付款限期之第二天起至实际付款之日止，月利息按＿　　＿＿＿＿计算。逾期超过＿＿＿＿＿天后，即视为乙方不履行本合同。届时，甲方　　有权按下述第＿＿＿＿＿种约定，追究乙方的违约责任：　　１．终止合同，乙方按累计应付款的＿＿＿＿＿％向甲方支付违约金。甲方实　　际经济损失超过乙方支付的违约金时，实际经济损失与违约金的差额部分由乙方据　　实赔偿。　　２．乙方按累计应付款的＿＿＿＿＿％向甲方支付违约金，合同继续履行。　　３．＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。　　第十一条 交付期限。　　甲方须于＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日前，将经竣工验收（包括建筑工程质量验律师365　　收和按规定必须的综合验收）合格，并符合本合同附件二所规定的装饰和设备标准　　的该商品房交付乙方使用。但如遇下列特殊原因，除甲、乙双方协商同意解除合同　　或变更合同外，甲方可据实予以延期：　　１．人力不可抗拒的火灾、水灾、地震等自然灾害；　　２．＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；　　３．＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。　　第十二条 甲方逾期交付的违约责任。　　除本合同第十一条规定的特殊情况外，甲方如未按本合同规定的期限将该商品　　房交付乙方使用，乙方有权按已交付的房价款向甲方追究违约利息。按本合同第十　　一条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，月利息在＿＿＿＿＿个月　　内按＿＿＿＿＿利率计算；自第＿＿＿＿＿个月起，月利息则按＿＿＿＿＿利率计　　算。逾期超过＿＿＿＿＿个月，则视为甲方不履行本合同，乙方有权按下列第＿＿　　＿＿＿种约定，追究甲方的违约责任：　　１．终止合同，甲方按乙方累计已付款的＿＿＿＿＿％向乙方支付违约金。乙　　方实际经济损失超过甲方支付的违约金时，实际经济损失与违约金的差额部分由甲　　方据实赔偿。　　２．甲方按乙方累计已付款的＿＿＿＿＿％向乙方支付违约金，合同继续履行。 　　３．＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。　　第十三条 设计变更的约定。　　预售商品房开发建设过程中，甲方对原设计方案作重大调整时，必须在设计方　　案批准后＿＿＿＿＿日内书面通知乙方。乙方应当在收到该通知之日起＿＿＿＿＿　　天内提出退房要求或与甲方协商一致签订补充协议。乙方要求退房的，甲方须在乙　　方提出退房要求之日起＿＿＿＿＿天内将乙方已付款退还给乙方，并按＿＿＿＿＿　　利率付给利息。　　第十四条 交接通知与乙方责任。　　预售商品房竣工验收合格后，甲方应书面通知乙方办理交付该商品房手续。乙　　方应在收到该通知之日起＿＿＿＿＿天内，到甲方指定地点付清本合同第九条规定　　的应付款项。若在规定期限内，乙方仍未付清全部应付清，甲方有权按本合同第十　　条规定向乙方追究违约责任。　　第十五条 交接与甲方责任。　　在乙方付清本合同第九条规定的应付款之日起＿＿＿＿＿天内，双方对该商品　　房进行验收交接、交接钥匙、签署房屋交接单。若因甲方责任在乙方付清全部应付　　款之日起＿＿＿＿＿后仍未进行验收交接，乙方有权按本合同第十二条的约定追究　　甲方违约责任。　　第十六条 甲方关于装饰、设备标准承诺的违约责任。　　甲方交付使用的商品的装饰、设备标准达不到本合同附件二规定的标准的，乙　　方有权要求甲方补偿双倍的装饰、设备差价。　　第十七条 质量争议的处理。　　乙方对该商品房提出有重大质量问题，甲、乙双方产生争议时，以＿＿＿＿＿　　出具的书面工程质量评定意见作为处理争议的依据。　　第十八条 甲方关于基础设施、公共配套建筑正常运行的承诺。　　甲方承诺与该商品房正常使用直接关联的下列基础设施、公用配套建筑按以下　　日期投入正常运行：　　１．＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；　　２．＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；　　３．＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；　　４．＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；　　５．＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；　　６．＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；　　第十九条 关于产权登记的约定。　　在乙方实际接收该商品房之日起，甲方协助乙方在房地产产权登记机关规定的　　期限内向房地产产权登记机关办理权属登记手续。如因甲方的过失造成乙方不能在　　双方实际交接之日起＿＿＿＿＿天内取得房地产权属证书，乙方有权提出退房，甲　　方须在乙方提出退房要求之日起＿＿＿＿＿天内将乙方已付款退还给乙方，并按已　　付款的＿＿＿＿＿％赔偿乙方损失。　　第二十条 关于物业管理的约定。　　该商品房移交后，乙方承诺遵守小区（楼宇）管理委员会选聘的物业管理公司　　制定的物业管理规定；在小区（楼宇）管理委员会未选定物业管理机构之前，甲方　　指定＿＿＿＿＿公司负责物业管理，乙方遵守负责物业管理的公司制定的物业管理　　规定。　　第二十一条 保修责任。　　自乙方实际接收该商品房之日起，甲方对该商品房的下列部位和设施承担建筑　　施工质量保修责任，保修期内的保修费用由甲方承担：　　１．墙面 保修＿＿＿＿＿月；　　２．地面 保修＿＿＿＿＿月；　　３．顶棚 保修＿＿＿＿＿月；　　４．门窗 保修＿＿＿＿＿月；　　５．上水 保修＿＿＿＿＿月；　　６．下水 保修＿＿＿＿＿月；　　７．暖气 保修＿＿＿＿＿月；　　８．煤气 保修＿＿＿＿＿月；　　９．电路 保修＿＿＿＿＿月；　　１０．＿＿＿＿＿ 保修＿＿＿＿＿月；　　１１．＿＿＿＿＿ 保修＿＿＿＿＿月；　　１２．＿＿＿＿＿ 保修＿＿＿＿＿月；　　１３．＿＿＿＿＿ 保修＿＿＿＿＿月；　　１４．＿＿＿＿＿ 保修＿＿＿＿＿月。　　保修期内，因不可抗力的因素或其他非甲方原因造成的损坏，甲方无须承担责　　任，但可协助维修，维修费用由乙方承担。　　第二十二条 乙方购买的房屋仅作＿＿＿＿＿使用，乙方使用期间不得擅自改　　变该商品房之房屋结构和用途。除本合同及其附件另有规定者外，乙方在使用期间　　有权与其他权利人共同享用与该商品房有关联的公共部位和设施，并按占地和公共　　部位与公用房屋分摊面积承担义务。　　甲方不得擅自改变与该商品有关联的公共设施、公共用地的使用性质。　　第二十三条 甲方保证在交接时该商品房没有产权纠纷和财务纠纷，保证在交　　接时已消除该商品房原由甲方设定的抵押权。如交接后发生该商品房交接前即存在　　的财务纠纷，由甲方承担全部责任。　　第二十四条 自该商品房交付之日起，（＿＿＿＿＿号划拨土地使用权批准文　　件）（甲方与＿＿＿＿＿签订的＿＿＿＿＿号土地使用权出让合同）中规定的甲方　　权利、义务和责任依法随之转移给乙方。　　第二十五条 本合同未尽事项，由甲、乙双方另行议定，并签订补充协议。　　第二十六条 本合同之附件均为本合同不可分割之部分。本合同及其附件内，　　空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。　　本合同及其附件和补充协议中未规定的事项，均遵照中华人民共和国有关法律、　　法规和政策执行。　　第二十七条 甲、乙一方或双方为境外组织或个人的，本合同应经该商品房所　　在地公证机关公证。　　第二十八条 本合同在履行中发生争议，由甲、乙双方协商解决。协商不成的，　　甲、乙双方同意由＿＿＿＿＿仲裁委员会仲裁。（甲、乙双方不在本合同中约定　　仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉。）　　第二十九条 本合同（经甲、乙双方签字）（经＿＿＿＿＿公证（指外销商品　　房）之日起生效。　　第三十条 本合同生效后，甲乙双方任何一方无正当理由要求终止合同的，除　　双方签订补充协议外，责任方须按本合同及其补充协议的有关条款之规定承担违约　　责任，并按实际已付款（已收款）的＿＿＿＿＿％赔偿对方损失。　　第三十一条 本合同自生效之日起＿＿＿＿＿天，由甲方向＿＿＿＿＿申请登　　记备案。　　第三十二条 本合同连同附表共＿＿＿＿＿页，一式＿＿＿＿＿份，甲、乙双　　方各执一份，＿＿＿＿＿各执一份，均具有同等效力。 　　甲方（签章）： 乙方（签章）：　　（ ）代表人／代理人：＿＿＿ （ ）代表人／代理人：＿＿＿＿　　（签章） （签章）　　＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日 ＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日　　签于＿＿＿＿＿ 签于＿＿＿＿＿ 　　附件
一：　　房屋平面图（略） 　　附件
二：　　装饰、设备标准　　１．外 墙：　　２．内 墙：　　３．顶 棚：　　４．地 面：　　５．门 窗：　　６．厨 房：　　７．卫生间：　　８．阳 台：　　９．电 梯：　　１０．其他：

已解答 1370 个法律咨询 >

一个合法正规的房地产开发商，必须具备齐全的“五证”、“二书”。所谓“五证”，是指《国有土地使用权证》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》（也叫建设工程开工证）、《商品房销售预售许可证》；“二书”是指《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》，这也是法律对销售方的基本要求。 但在实践中，有些开发商（售楼人员）为了掩盖虚假情况，经常找借口不出示这些文件的原件，要么说正拿着相关文件在报批某项手续，要么就说文本放在离售楼处很远的公司本部。售楼人员往往会先要求客户签订认购书或合同，而客户一旦交完定金或购房款，再有什么问题，开发商（售楼人员）便会即刻变脸，客户再也见不到售楼人员在推销房屋时那充满春意的笑脸。 合同条款陷阱 客户决定购房了，得与开发商签订《商品房买卖合同》。一般情况下，开发商（售楼人员）会递给客户一份拟好的合同，合同会有许多空白的地方，有些地方是有待双方确定后注入相关内容的，而有些选择性填写处可能还空着。这时，购房者往往以为该说的都已注明了，合同就算是完成了，殊不知就是这些空白处为开发商日后作弊提供了条件。比如，标准合同第十五条“迟延办理产权证的，违约金每日按购房全款的万分之三计算”，但您一不留神，开发商（售楼人员）便将此条款设计成按已付房款的万分之三承担违约责任。前不久我们从报上看到过这样的案例：迟延办证一年多，只赔付96元。或者在不能按时办理好时，干脆让购房人退房。还有的合同中写明的违约条款表面上貌似公平，实际不公平。例如：约定任何一方解除购房合同都要支付总房款40％的违约金。这实际上只是限制购房人，开发商自己一般不可能将卖出去的房子再收回不卖。 特别提醒您： 为避免购房人吃亏上当，建议您防止陷阱的对策如下： 第
一，要有强烈的法律意识。对于购房人来说，挑选所购房屋的位置和压低价格固然重要，但我们认为更重要的是要看到在尚不规范的房地产市场中，陷阱无处不在。因此，学习了解有关法律、法规，向专业人士（特别是专业律师）咨询、了解有关购房方面的法规、知识是十分必要的，唯此，才有可能较好地维护自己的合法权益。 其次，要充分行使法律赋予的权利，在交易过程中始终坚持平等互利、协商一致的原则。平等交易是一个法律原则。目前在房地产交易过程中，开发商（售楼人员）处在强势地位，与购房者之间信息极不对称，存在开发商（售楼人员）做霸王买卖的现象。为此，消费者要摆正心态，购房时要把问题搞清、搞细，对合同条款有异议、约定不明确、不满意的，就坚决不签，坚决不买；该坚持的原则就一定要坚持，不要图一时之快，随便妥协，从而给自己带来无穷的烦恼和巨大经济损失。 再次，要认真签约，保留好证据。在购房过程中，不要轻信一些开发商（售楼人员）的花言巧语。在签署合同时一定要认真审查每一个条款，把相关问题问清楚、搞清楚；您希望得到的一切承诺，和双方业已形成的协议内容，务必以书面形式记录下来，以免日后空口无凭。收楼时和入住后，一旦发现问题，应保存好各种证据，必要时对相关事实可以通过办理公证的方式保留证据，以证明侵权事实的存在。 最后，要学会依靠专业人士、拿起法律武器维护自己的权利。房屋买卖不同于一般消费，涉及工程、质量、合同、物业管理等多个领域，有关法律法规比较复杂。购房人即使经多方考察，一般也很难通过个人的努力搞清问题的症结所在。因此，如果发生了对您不利的事情，或者您预料到风险可能到来时，为有效地维护自己的正当权益，就应及时和该领域专业人士、法律界人士、中介机构、维权组织取得联系，以求得帮助。 买房首先从位置和距离来讲，要先确定好自己的目标。同时要合理评估自己的经济能力。这跟总房款有关。不要太过前瞻，要考虑到现在与未来的资金承受能力，从自己的经济实力出发来考虑买房。而在买房时也要看开发商项目证件是否具备了销售条件。注意整个项目的开发计划工程进度，这关系到买房者的入住时间以及其他工程的施工干扰等情况。 要看清楚整个项目的规划设计和配套是否符合自己的需要，是否符合生活上的便利以及居住的舒适度。现在精装修房比较多，要注意前期样板间的装潢和后期房的装潢是否统一。而对于毛坯房来讲，一定要注意房屋内部的格局合理性，包括真正的使用面积到底有多少等。因为塔楼、板楼的分摊面积都不一样。 目前很多投诉热点都在期房上。新的商品房合同从3月5日起开始使用，其中有很多注解需要买房者注意到的，包括合同的附件内容等都需要注意是否对买房人自己有利。 物业管理也是买房时候需要关注的方面。购房人越来越成熟，应该在买房前弄清楚物业的收费标准，以免在入住后发生纠纷。而在购房的时候还需要注意的一点是，要看所购买的房屋是否已经被按揭过或者被抵押过的。 从整体的购房趋势来看，房价的上涨是毋庸置疑的。未来2到3年内降价的可能性也不大。那么消费者应该根据自己的需求去买房。因为今后的政策对开发商的要求会越来越高，加上土地的控制、开发商资金问题、新材料新技术的运用和整体环境、规划的提高，这些都使得房屋成本会增加。因此如果有住房需求，不必持币待购，今后这种上涨还有可能延续下去甚至会涨得更高。 购房过程中涉及的法律问题 作为购房者来讲，是老百姓一生当中一个非常重要的问题，就是说先得安居才能乐业，所以，对于老百姓来讲买一套称心如意的住房是老百姓一个很重要的问题。但是在购房过程中出现了很多问题，不时在报纸或者其他的新闻媒体上有所披露，其实，很多问题应该说是如果购房者比较谨慎，对于购房的知识比较了解，很多问题是可以避免的。 个人在购房中，大体上分三个阶段。 第
一，购房前的准备，购房者首先应该慎重的选择一个物业的项目，就是你准备购买什么样的房子，首先应该考虑它本身所处的地理位置、户型以及它周边的环境，非常重要的一点应该对开发商的资信进行一个了解，就是说在购房前购房者应该对你选择的物业项目有一些最基本的了解。这些基本的了解中很重要的一点是对开发商的资信进行了解。后面我会讲开发商的资信应该从哪几个方面讲。 第
二，签订认购书和商品买卖合同，这里包括签订补充条款。购房者在签订认购书和商品买卖合同的时候，应该注意到查验五证，我后面会讲什么叫五证。交付定金，签订认定书，选择付款的方式，签订商品房买卖的合同，再交付购房款，办理销售或者叫预售登记，这是购房中的第二个阶段。 第
三，交房和办理产权登记，就是开发商在办理完登记后，签收“两书”，接受物业，申领产权证

已解答 4661 个法律咨询 >

需要承担违约责任