原告XX建筑施工企业与被告XX房地产公司签订住宅项目施工合同,完成施工并交付工程后,被告长期拖欠几千万元工程款。原告提起本诉要求支付工程款及违约金,被告随即提起巨额反诉,主张工程存在质量瑕疵、原告逾期竣工、部分工程未施工、扣款不合理等,反诉金额巨大。此时,付红亮律师接受原告委托介入此案。
本案的核心难点众多。被告反诉聚焦于质量、工期、未完工程、扣款四大方面。质量反诉方面,主张防水、车库地面等质量不合格,产生几百万元维修费;工期反诉方面,主张原告逾期竣工,应承担几百万元违约金;未完工程反诉方面,主张部分工程未施工,应扣除几百万元工程款;扣款反诉方面,主张罚款、水电费、检测费等几百万元应扣除。
付红亮律师接受委托后,展开了一系列精准的工作。在质量抗辩上,他提交竣工验收报告、交付证明、质保期维修记录,证明工程验收合格、交付多年、已过质保期,质量主张无依据,且维修费用系开发商自行改造,与施工质量无关;在工期抗辩上,提交工期顺延签证、开发商逾期付款证明、设计变更文件,证明工期延误系开发商责任,原告无逾期;在未完工程抗辩上,提交施工图纸、签证单、验收记录,证明原告已完成全部合同及签证工程,无未完项目;在扣款抗辩上,主张罚款、水电费、检测费无合同依据、无原告确认,系开发商单方行为,不应扣除。
最终,一审法院采纳了付红亮律师的全部代理意见,全面驳回被告反诉。被告不服上诉,二审法院维持原判,反诉全灭。这一结果为施工方扫清了维权障碍,也为本诉工程款主张奠定了基础。
类似的情况还有一件。在某商品房认购协议引发的退房本息纠纷中,付红亮律师接受原告A委托,代理一审、二审诉讼。被告B长期无法办理预售许可证,项目停滞,拒绝按约定支付利息。付红亮律师精准反驳被告抗辩,最终一审、二审均胜诉,全额支持购房本金及约定利息。
判决下来后,原告XX建筑施工企业的负责人将相关文件整理好收进文件柜。这场胜诉让企业避免了巨大损失,也让企业在后续的项目中更加有信心。
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
网站地图