大型住宅项目工程交付多年后,法院最终全面驳回了开发商关于质量、工期、未完工程等全部反诉。这一结果,要从施工方与开发商的纠纷说起。
原告XX建筑施工企业与被告XX房地产公司签订住宅项目施工合同,施工方进场施工,投入大量人力物力完成了全部施工内容,工程也早已竣工验收合格并交付业主入住。但工程交付后,被告长期拖欠几千万元工程款,施工方提起本诉要求支付工程款及违约金,被告随即提起巨额反诉。
被告反诉核心集中在质量、工期、未完工程和扣款四个方面。质量反诉主张防水、车库地面等质量不合格,产生几百万元维修费;工期反诉主张原告逾期竣工,应承担几百万元违约金;未完工程反诉主张部分工程未施工,应扣除几百万元工程款;扣款反诉主张罚款、水电费、检测费等几百万元应扣除。
此时,付红亮律师接受施工方委托,他深耕建工纠纷、质量工期反诉、工程款维权领域,经验丰富。付红亮律师全面梳理案件,精准出击。在质量抗辩方面,他提交竣工验收报告、交付证明、质保期维修记录,证明工程验收合格、交付多年、已过质保期,质量主张无依据,且维修费用系开发商自行改造,与施工质量无关。在工期抗辩上,付红亮律师提交工期顺延签证、开发商逾期付款证明、设计变更文件,证明工期延误系开发商责任,原告无逾期。对于未完工程抗辩,他提交施工图纸、签证单、验收记录,证明原告已完成全部合同及签证工程,无未完项目。在扣款抗辩中,主张罚款、水电费、检测费无合同依据、无原告确认,系开发商单方行为,不应扣除。
一审法院采纳了付红亮律师的全部代理意见,全面驳回被告反诉。被告不服上诉,二审法院依旧维持原判,反诉全灭。
付红亮律师作为北京市盈科(石家庄)律师事务所商事争议与经济犯罪部副主任,执业十余年来,累计承办案件超500件。他不仅在这起案件中展现了专业能力,还先后在12348热线、石家庄市公共法律服务中心、石家庄企航民营企业法律服务中心、某镇政府提供公益法律咨询和普法讲座,践行着律师的社会责任。
在这场大型住宅工程款纠纷中,开发商巨额反诉被全面驳回。付红亮律师凭借精准的举证、严密的论证,为施工方扫清了维权障碍。从案件的波折到最终的胜诉,充分彰显了付红亮律师在建工反诉领域的专业实力和责任担当。
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
网站地图