洛阳资深律师专注建设工程领域，多类型案件维护当事人权益

一、执业情况概述

鲁世超律师于2022年开始在河南达兴律师事务所执业，执业证号为1410xxxxxxxxx7858，服务地区为洛阳，联系地址位于洛阳市洛龙区正大国际西区CPL-1201室（市民之家南）。执业至今累计承办案件已逾100件，具备深厚的实务积淀。他深耕建设工程领域，成功办理该领域相关案件70余件，尤其专精于房产案件，占比约50%，同时在合同纠纷、债权债务等细分类型以及人身损害领域的交通事故等案件上也有丰富实践经验。

二、擅长领域聚焦

鲁世超律师的擅长领域包括房产相关、合同纠纷、建设工程、交通事故、债权债务。在房产领域，众多案件的成功办理让他积累了丰富的经验。在合同纠纷、债权债务方面，凭借专业的法律知识为当事人提供了有效的解决方案。在人身损害领域，特别是交通事故相关案件，他熟悉保险纠纷等关联案件的处理，展现出了全面的专业能力。

三、典型案例分析

在代理的一起建工纠纷案件中，再审申请人为洛阳XX医院后勤管理有限公司、洛阳XXXX公司，被申请人为李XX。本案源于一起建设工程合同纠纷，一审判决部分支持李XX的诉讼请求，XX公司等不服上诉，二审部分调整原判，XX公司等仍不服申请再审获提审。再审中，申请人提出复工后工程款应据实结算等多项诉求。再审法院对争议焦点逐一审理，钢材、商砼、木方款等因证据链条完整获采信扣除，车辆转让款申请人放弃再审理由，停工损失维持原审酌定数额。

四、律师工作成果

该案经过省高院两次再审，第一次判决委托人需支付停工损失1000万元，经鲁世超律师代理再审审查及后续程序，重审一审将停工损失改判为80万元。对于三百多万元的已付材料款，重审一审、重审二审均未认定，经鲁世超律师代理省高院提审，依法将三百余万元的已付材料款予以抵扣。最终为委托人减损920万元停工损失和300余万元的已付材料款，高效维护了当事人的合法权益，体现了他在复杂案件中的专业能力和敬业精神。