首页 > 法律知识 > 法律顾问 > 诉讼指南 > 无甲方签字签证,工程增量款还能要回来吗?

无甲方签字签证,工程增量款还能要回来吗?

跳过文章,直接获取专业解读?
来源:律图小编整理 · 2026.06.23 · 1704人看过
诉讼指南专业律师 朱传奇律师 已认证
评分:5.0 服务:999+人 执业8年
律所:安徽淮潘律师事务所
执业证号:13404201810042917
擅长领域:刑事辩护
咨询电话:18255431113
代表案例:22个
律师优势:有团队,办过大案,高学历,有顾问单位经验,丰富的专业经验;因为专业,所以领先
更多>
导读:很多人认为工程没有甲方签字签证,新增工程款就难以追回。但实际上,通过合理的证据收集和法律运用,仍有机会成功索赔。本文通过朱传奇律师代理的一起建设工程施工合同纠纷案件,展示了如何突破困境,为施工企业追回工程款。
无甲方签字签证,工程增量款还能要回来吗?

在建设工程领域,很多施工单位认为,要是没有甲方签字签证,合同外新增工程的工程款就很难要回来。一旦甲方以变更手续不完善、审计未包含等理由拒付,施工单位往往觉得维权无望。这种错误认知可能导致施工单位放弃合法权益,遭受巨大的经济损失

2016年7月,湖南XX建设集团有限公司中标淮南市XX交通运输主管部门发包的农村道路畅通工程并签订施工合同。施工中遇到合同外新增工程,经被告及监理单位现场确认,原告按指示先行施工。然而,被告以变更手续不完善、审计未包含为由,长期拒付该部分工程款。原告多年协商、信X均无果,无奈之下,委托了在安徽省淮南市潘集区执业的朱传奇律师提起诉讼。朱传奇律师执业以来,承办各类案件已逾1000件,在建设工程施工合同纠纷领域经验丰富。

朱传奇律师接手案件后,展开了一系列工作。首先,他固定增量事实,收集工程变更申报表、监理签字确认单、被告信X答复、监理单位情况说明等,形成完整证据链,证明新增工程真实存在且系被告要求施工。其次,破解时效抗辩,调取信X记录、接访答复,证明原告持续主张权利诉讼时效多次中断、未届满。然后,启动司法造价,申请法院委托鉴定,确定新增工程价款为60万余元,为索赔提供权威依据。最后,结合合同质保金条款与验收时间,分层主张本息,分段计算应付工程款与质保金的逾期利息

在朱传奇律师的努力下,案件走向发生了改变。法院采纳了朱传奇律师全部核心意见,判决被告于生效后十五日内支付原告新增工程款60万余元及相应逾期利息,案件受理费鉴定费全部由被告承担,驳回被告时效抗辩及不付款理由。

在司法实践中,遇到建设工程合同外增量工程款索赔案件,即使没有甲方签字签证,只要能通过合理途径收集证据证明工程真实存在且是应对方要求施工,同时注意诉讼时效问题,启动司法造价确定工程款金额,就有可能为施工企业追回合法债权。

案件结束后,施工企业成功追回了工程款,避免了经济损失。朱传奇律师凭借专业的能力和严谨的办案态度,赢得了当事人的信任。相信在未来的法律事务中,他会继续为更多当事人提供优质的法律服务。

网站地图

更多#法律顾问相关法律知识