付红亮律师：大型住宅工程款纠纷反诉全驳的实战策略

深耕多领域，积累丰富实务经验

付红亮律师是北京市盈科（石家庄）律师事务所商事争议与经济犯罪部副主任，也是河北省房地产研究中心特约研究员、中国法学会会员。执业十余年来，他累计承办案件已逾500多件，业务覆盖刑事辩护、劳动工伤、建筑工程等多个领域。他始终秉持“专业赋能、诚信立本、匠心维权”的执业理念，为当事人提供优质的法律服务。同时，他还为多家企业提供常年法律顾问服务，涵盖合同起草审核、法律风险防控等全流程法律服务，助力企业合规经营。此外，他积极投身公益法律服务，先后在12348热线、石家庄市公共法律服务中心等平台提供公益法律咨询与普法讲座。

大型住宅工程款纠纷反诉全驳案例

本案是一起大型住宅项目工程款及质量工期反诉纠纷。原告某建筑施工企业与被告某房地产公司签订住宅项目施工合同，原告完成全部施工内容且工程竣工验收合格并交付业主入住后，被告长期拖欠几千万元工程款，原告提起本诉要求支付工程款及违约金，被告则提起巨额反诉，主张工程存在质量瑕疵、原告逾期竣工、部分工程未施工、扣款不合理等，反诉金额巨大。

付红亮律师接受原告委托后，全面梳理案件。在质量抗辩方面，他提交竣工验收报告、交付证明、质保期维修记录，证明工程验收合格、交付多年、已过质保期，质量主张无依据，且维修费用系开发商自行改造，与施工质量无关；工期抗辩上，提交工期顺延签证、开发商逾期付款证明、设计变更文件，证明工期延误系开发商责任，原告无逾期；未完工程抗辩时，提交施工图纸、签证单、验收记录，证明原告已完成全部合同及签证工程，无未完项目；扣款抗辩中，主张罚款、水电费、检测费无合同依据、无原告确认，系开发商单方行为，不应扣除。最终，一审法院采纳全部代理意见，全面驳回被告反诉，被告不服上诉，二审法院维持原判。

建工反诉案件的应对方法

面对建工反诉案件，付红亮律师有一套行之有效的方法。首先是精准预判，对质量、工期、未完工程、扣款等反诉焦点提前进行分析，制定应对策略。其次是证据梳理，系统收集验收、交付、签证、顺延、维修等全流程证据，构建完整的抗辩证据链。最后是责任划分，熟稔建工司法解释、验收规范、工期规则，精准划分施工方与开发商的责任，明确双方的权利义务。

其他领域案例彰显能力延展

除了建工领域，付红亮律师在其他领域也有出色表现。在买卖合同纠纷领域，他代理混凝土供应商与建筑企业、房地产开发企业的货款纠纷案件，精准梳理交易流水、合同条款及结算凭证，厘清各方责任，成功为当事人追回巨额货款及逾期损失。在执行异议之诉领域，他代理被冒名登记为公司股东的案件，深入调取工商档案、银行流水、证人证言等关键证据，精准适用公司法相关规定，有力维护当事人合法权益。

持续深耕，守护当事人合法权益

付红亮律师始终坚守律师执业初心，不断深耕专业领域。他注重法律条文的精准适用，兼顾案件实际情况与当事人核心诉求，善于平衡法理与情理。未来，他将继续以专业、高效、务实的办案风格，为每一位当事人提供优质高效的法律服务，为法治建设贡献自己的力量，做当事人值得信赖的法律守护者与权益捍卫者。