工程发包单位与发包方的法律责任是什么

围标串标时，业主是否担责要看具体情况。 要是业主参与围标串标，像和投标人私下勾结，泄露标底、评标办法等保密信息，帮投标人做投标文件，或者暗示特定投标人中标，这就违法了。按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法规，业主会被罚款，单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员会被依法处分。要是围标串标损害国家、集体、公民合法利益，情节严重还会构成犯罪，要担刑事责任。 若业主对围标串标不知情，招标时严格按法定程序来，尽到必要审查义务，通常不用担责。不过，要是业主招标时有过失，比如对投标人资格审查不严、对招标流程监管不力，即便没直接参与围标串标，也可能要承担行政责任或民事赔偿责任。 建议业主在招标过程中严格依法办事，加强对投标人资格的审查，强化对招标流程的监管，避免出现过失，降低法律风险。若发现围标串标行为，应及时向相关部门报告。

1、装修完工后，尾款什么时候结算得看具体情况。要是装修合同里明确写了尾款结清时间，那就得按合同来。合同是有法律效力的，签了合同双方都得遵守。要是有一方没按合同约定结清尾款，那就算违约了，另一方可以追究他的违约责任。 2、要是合同里没说尾款什么时候结清，双方可以坐下来商量。要是商量出结果了，就按新的约定执行。要是商量不拢，按照《中华人民共和国民法典》的规定，当事人可以随时要求对方付尾款，但得给对方必要的准备时间。这时候，通常会参考行业习惯和装修工程的实际情况。 3、一般来说，装修工程双方验收合格了才结算尾款。要是验收的时候发现有质量问题，得先把问题解决了，再确定什么时候付尾款。

按照《中华人民共和国民法典》等法律，有几种情况工程能延期。 一是发包人原因。要是发包人没按约定时间提供施工场地、图纸、原材料、设备，或者没及时支付工程进度款，让施工没法正常开展，承包人能要求工程延期。 二是不可抗力因素。像洪水、地震、台风等自然灾害，以及战争、罢工等社会异常事件，这些不可预见、不可避免又不可克服的因素，导致工程无法正常施工，工程可延期，而且承包人通常不用担违约责任。 三是设计变更。发包人提出工程设计变更，会打乱原施工计划，承包人得重新安排施工顺序、采购材料，工程可相应延期。 四是隐蔽工程检查。承包人在隐蔽工程隐蔽前通知发包人检查，要是发包人没及时检查，承包人可顺延工程日期，还能要求赔偿停工、窝工等损失。 五是异常恶劣的气候条件。超出正常气候预测范围，像持续暴雨让施工现场积水无法施工，影响工程进度，工程可延期。 出现工程可延期情况时，承包人要及时书面通知发包人，并且提供相关证明材料。

1、要追回私人工程款，得依据实际情况选最直接有效的办法。要是双方没什么争议，直接去协商是个不错的开头。承包方可以主动找发包方聊聊，清楚地说出自己想要对方支付工程款的想法，一起商量下支付的时间和方式。这种办法花钱少、办事快，还能让双方接着好好合作。 2、要是协商没啥效果，那就发个催款函试试。用书面的形式向发包方要钱，把工程款的数目、支付的最后期限等都写明白，这么做还能让诉讼时效重新计算。 3、催款函也不管用的话，申请支付令是比较快的一招。按照民事诉讼法的规定，如果债权人让债务人还钱、给有价证券，满足一定条件，就能向有管辖权的基层法院申请支付令。要是发包方在规定的时间里既不提出书面反对意见，也不按照支付令去做，承包方就可以向法院申请强制执行。 4、要是前面这些办法都不行，打官司就是最后的路了。承包方得把相关的证据准备好，像合同、工程验收报告、结算单这些。然后到法院去起诉发包方。等法院判了之后，如果发包方不按照判决执行，承包方就可以申请强制执行，让法院去查发包方的财产，把钱冻结、划过来，把自己的钱要回来。未来在法律实践中，可能会出现更多便捷高效的追款途径和保障措施，以适应不断发展变化的建筑市场需求。

建设工程施工合同纠纷里，律师费承担一般是“谁聘请谁承担”，不过也有特殊情况。 要是合同明确约定，一方违约引发纠纷时，违约方要承担守约方为实现债权支付的律师费，那就按合同来。这种约定是当事人意思自治的体现，有法律效力。 法定情形下，法律会规定败诉方承担律师费。但在建设工程施工合同纠纷领域，目前没有普遍适用的法定由败诉方承担律师费的规定。 如果有人滥用诉讼权利、拖延承担诉讼义务，有明显不当行为，给诉讼对方或第三人造成直接损失，法院会根据具体情况，支持无过错方提出的赔偿合理律师费等正当要求。 遇到建设工程施工合同纠纷，先看合同有无相关约定。若有约定，按约定执行。若没有约定，通常各自承担己方聘请律师的费用。要是存在法定情形，或者法院认定的特殊情形，律师费可能由对方承担。

双方合作用一方名义投标通常不可行，有较大法律风险和违规问题。 招标投标活动要遵循公开、公平、公正和诚实信用原则。要是双方合作只用一方名义投标，可能违反招投标法相关规定。要是事先没在投标文件里明确双方合作关系和各自职责，会被认定为虚假投标。因为投标文件要如实反映投标人真实情况，用一方名义投标却隐瞒实际合作情况，属于隐瞒重要事实。 从合同履行方面来说，若中标后仅用一方名义签合同，会让合同权利义务承担主体不清晰。项目履行时一旦出现纠纷，合作双方在责任划分、利益分配等问题上容易产生争议。这既难以保障双方合法权益，也可能导致项目无法顺利完成。 不过，如果属于法律允许的联合体投标，就另当别论了。这种情况下需依据相关规定签订联合体协议书，明确约定各方承担的工作和责任，并且共同投标协议要和投标文件一起提交给招标人，这样就是可行的。 建议双方在合作投标时，先了解是否符合联合体投标要求，若不符合，不要采用一方名义投标，避免法律风险。

实际施工人起诉的管辖规定，依据《民事诉讼法》及其相关司法解释。 建设工程施工合同纠纷按不动产纠纷确定管辖，由不动产所在地法院专属管辖。实际施工人参与建设工程施工，若起诉涉及建设工程施工合同纠纷，就得遵循这个专属管辖规定。因为建设工程不可移动，由不动产所在地法院管辖，方便在案件审理时对现场勘查、鉴定，利于查明案件事实。 要是实际施工人起诉发包人主张权利，在查明发包人欠付转包人或违法分包人建设工程价款数额后，法院会判决发包人在欠付价款范围内对实际施工人担责。这类诉讼也适用不动产专属管辖。 但要是实际施工人起诉有直接合同关系的转包人、违法分包人等，属于不涉及建设工程施工合同纠纷的普通合同纠纷，那就按一般合同纠纷管辖规则，由被告住所地或合同履行地法院管辖。 所以，实际施工人起诉时，要先明确纠纷性质，再按不同管辖规定，向有管辖权的法院提起诉讼。

实际施工人问题中，总承包人是否对内担责得分情况看。 依据《中华人民共和国民法典》及相关司法解释，要是总承包人把工程转包、违法分包给实际施工人，并且存在欠付转包人或者违法分包人建设工程价款的情况，实际施工人就有权向总承包人主张权利。这种情况下，总承包人要在欠付建设工程价款范围内，对实际施工人承担责任。这么规定是为保护实际施工人的合法权益，防止他们因转包人或违法分包人没钱支付工程款而受损。 但要是总承包人按照合同约定，已向转包人或违法分包人支付了全部工程款，就算转包人或违法分包人没给实际施工人付款，总承包人一般也不用对内担责。因为这时总承包人已经履行了合同义务，付款责任该由转包人或违法分包人承担。 实际施工人主张权利时，得提供证据证明自己是实际施工人，以及总承包人有欠付工程款的事实。要是发生纠纷，实际施工人可以通过协商、调解、仲裁或者诉讼等途径解决。

装修公司全包施工，砸错墙通常由其担责。施工方有过错，应负责修复、加固、赔偿邻居和你的损失。你若没乱指挥、没隐瞒墙体情况，一般不会怪到你头上；但若你要求或明知承重墙仍同意砸，可能也要担责。现在先停工，拍照录像，保留合同、聊天、付款记录，让装修公司出修复方案并赔钱。协商不成可起诉。我是杭州的吴亮律师，如果仍有疑问，欢迎追问或一对一交流。

施工移除现有电线杆，费用承担主体要根据具体情况判断。 要是施工是为公共利益，像市政道路建设、公共设施改造这类，费用一般由政府相关部门或项目建设单位承担。毕竟这类项目是满足社会公共需求，政府或建设单位有责任保障施工顺利，承担电线杆移除费用是其中一部分。 如果是企业或个人搞商业开发等非公共利益性质的施工，移除电线杆费用通常由施工方承担。施工方做项目规划时，要考虑到可能涉及的电线杆移除问题，把相关费用算进项目成本。 另外，若电线杆产权归属明确，移除时得和产权单位协商。比如电线杆归电力公司，施工方得和电力公司沟通移除事宜。费用承担按双方协商结果定，可能施工方给电力公司一定费用，让电力公司负责移除。 所以，施工移除现有电线杆费用承担，要综合施工性质、电线杆产权等因素，按公平合理原则确定责任主体。

塔吊吊物进入轨道保护区，要按不同情况妥善处理，这在法律上可能违反轨道安全保护相关规定。 发现情况后，得马上停止作业。这么做是为防止对轨道设施和运行安全造成更多危害，避免损失扩大。 之后，要赶紧向相关管理部门报告，像轨道运营单位、当地轨道安全监管部门。报告内容得详细，包括塔吊位置、吊物情况、进入保护区的时间和大致范围等。 相关部门会对事件展开调查，确定责任和事故影响程度。要是造成轨道设施损坏或影响正常运行，责任方要承担民事赔偿责任，像设施修复费、轨道停运的经济损失等。如果情节严重，违反治安管理处罚法，会面临行政处罚；要是构成犯罪，要被追究刑事责任。 在处理时，责任方要积极消除危险，比如尽快把吊物移出轨道保护区，保障轨道运行安全。

1、在招投标的定标阶段，是可以宣布废标的。按照《中华人民共和国招标投标法》和相关法规，定标阶段要是出现特定情况，就允许废标。 2、要是投标文件有严重问题，没满足招标文件里的重要要求，像没按要求交投标保证金，或者投标有效期不符合规定。这种情况下，评标委员会能判定这个投标无效。要是所有的投标都有类似问题，那就可以废标。 3、如果有违法行为影响了招标的公平公正，也能废标。比如招标人和投标人相互勾结，或者投标人之间有围标串标的不正当竞争行为，破坏了招投标的公平公正，这时就得废标。 4、当有效投标少于三家，竞争不够充分时，也能废标。毕竟有效投标数量太少，很难形成合理的竞争，可能达不到招标的目的。 5、要是招标文件有重大缺陷，像招标范围不清楚，技术规格要求不合理，让评标工作没办法正常进行，同样可以废标。 6、废标得严格按照法定程序来。评标委员会或者招标人要根据实际情况做决定，并且尽快通知所有投标人。随着法律体系不断完善，未来对于招投标过程的监管会更加严格和规范，废标情形的界定也会更精准，以保障招投标市场的健康发展。