建筑工程总承包三级承包包括什么

工程索赔需满足正当理由、有效证据、规定时间内提出和计算合理四个条件。正当理由要求索赔事件真实发生且在合同或法律规定范围内，如不可抗力、发包人违约等导致的额外支出或损失。有效证据需完整、真实、合法，像施工原始记录、来往函件等能证明事件发生、持续时间及损失程度。在规定时间内提出索赔很关键，要按合同约定的时间和程序提交索赔意向通知和索赔报告，超期可能丧失索赔权利。索赔金额或工期计算要合理，需依据合同条款、相关定额及实际损失科学准确计算。 为做好工程索赔，应及时收集和整理证据，建立完善的证据管理体系；严格遵守合同约定的索赔时间和程序，避免逾期；计算索赔金额或工期时采用科学合理的方法，确保计算准确。

1.工程所在地专属管辖适用于多种建设工程相关合同纠纷，按不动产纠纷确定管辖，由工程所在地法院专属管辖。涵盖建设工程勘察、设计、施工、价款优先受偿权、分包、监理、装饰装修、铁路修建、农村建房施工等合同纠纷。 2.这样规定能便于法院审理和执行案件，保障当事人合法权益。还利于对工程相关事实调查和证据收集，确保案件公正处理。 3.对于当事人，在签订建设工程相关合同时，应明确知晓专属管辖规定，避免因管辖问题产生不必要纠纷。若发生纠纷，及时向工程所在地法院提起诉讼，积极配合法院调查，提供相关证据，以维护自身合法权益。

1.工程合同被单方解除，赔偿标准先看合同约定，有明确约定违约赔偿计算方式和金额的按约定执行。若合同未约定，赔偿范围涵盖直接损失与间接损失。 2.直接损失指已完成工程部分费用、已采购材料设备费用等实际支出且因合同解除遭受的损失。间接损失主要是可得利益损失，如合同正常履行本可获得的利润，但需具有确定性、可预见性。 3.实践中主张可得利益损失需提供充分证据证明计算依据和方法。受损失方有防止损失扩大的义务，若未采取合理措施致使损失扩大，扩大部分损失可能无法获赔。 4.建议合同双方在签订合同时明确违约赔偿条款，以避免纠纷。受损失方在合同解除后及时采取措施防止损失扩大，并注意收集和保存相关证据，为索赔提供有力支持。

1.?未签字施工图一般不具完整法律效力，不能作为合法施工、验收、备案依据。 2.?未签字≠不担责：设计人、注册师、施工/建设单位如实际使用或存在过错，仍可能承担质量、安全、行政及民事赔偿责任。 3.?关键看：是否实际采用、是否图审合格、是否有其他确认证据。

您好，具体是什么情况呢？

1.承包人在工程款支付时承担多方面责任。质量责任方面，需保证建设工程质量达标，若不合格要无偿修理、返工或改建，逾期交付要担责。资料交付责任上，要交付完整技术资料，保障工程验收和后续使用维护。保修责任要求在规定范围和期限内对质量问题保修，不履行需赔偿。同时，承包人还应依法纳税并开具发票。 2.解决措施和建议：承包人应建立严格质量管控体系，从原材料采购到施工各环节都要严格把关，确保工程质量。安排专人负责资料收集和整理，保证资料完整性。建立完善保修服务机制，及时响应质量问题。财务部门要熟悉税收政策，依法依规纳税开票。

1.工程款通常不能随意转至合同外第三方。依据合同相对性，建设工程合同由发包人与承包人约定，工程款应按约付给承包人。 2.若要转款给合同外第三方，需满足特定条件。合同明确允许支付给第三方；合同双方协商一致并签订补充协议变更付款对象；存在合法债权转让，承包人转让工程款债权给第三方且通知发包人。 3.无合法依据擅自转款会引发法律风险。发包人可能未完成付款义务，仍需向承包人支付；承包人会以未收到款项主张权利。 4.为避免风险，发包人和承包人在付款时应严格遵循合同约定。如需变更付款对象，要确保满足法定条件，按流程签订补充协议或进行债权转让通知。

建设工程施工合同无效且工程竣工的处理需依据工程验收结果而定。若工程验收合格，承包人可参照合同约定的工程价款获得折价补偿。若工程验收不合格，分两种情况处理：修复后验收合格，发包人可要求承包人承担修复费用；修复后仍不合格，承包人无法请求参照合同约定获得工程价款折价补偿，但发包人应返还已完成工程的合理成本。同时，双方需按导致合同无效的过错，如无资质承揽工程等，各自承担相应责任。 解决措施和建议如下： 1.承包人应确保工程质量，若工程不合格及时修复，避免承担不利后果。 2.发包人在合同签订时应审查承包人资质，降低合同无效风险。 3.双方在合作中明确各自责任，避免纠纷发生，出现问题按法律规定和过错承担责任。

工程款打到第三方账户在特定情形下可行。若合同明确约定支付至第三方账户，按约操作合法有效，对各方具约束力；若合同无此约定，经合同双方与第三方协商一致，签订三方协议后支付也具法律效力。 若未经协商一致，一方擅自将工程款打到第三方账户，会构成违约。收款方有权要求付款方按约定支付到指定账户，付款方需承担违约责任。 为避免法律风险，涉及工程款支付至第三方账户时，要通过书面协议明确各方权利义务。具体措施如下： 1.签订合同前，明确是否需将工程款支付至第三方账户，若需则在合同中清晰约定。 2.合同无约定时，需经各方协商一致并签订三方协议。 3.保留好相关书面协议，以备后续可能出现的纠纷。

工程质量造成损失赔偿计算要综合考量多方面因素并遵循填平原则。 1.实际损失赔偿包含修复费用和额外支出。修复费用是让不合格工程达合格标准的花费，额外支出如延误工期的窝工费、设备闲置费等。 2.可得利益损失赔偿方面，若因工程质量问题无法如期投入使用，可主张预期利润赔偿，但要提供证据证明可得利益具有确定性和可预见性。 3.对于难以直接计算的损失，可委托有资质的鉴定机构评估确定。 解决措施和建议：一是受损方要及时收集各类损失的相关证据，为赔偿主张提供有力支撑；二是若对赔偿计算有争议，优先通过协商解决，协商不成可考虑法律途径；三是在工程建设中，各方应提前明确质量标准和赔偿责任，降低损失发生的风险。

您好，方便电话沟通吗

公司工程款起诉判决后拿到钱的时间因具体情况而异。若对方主动履行判决，可在规定履行期内拿到款项；若对方不履行，胜诉方需在法定期限内申请强制执行。 为尽快拿到工程款，可采取以下措施： 1.密切关注对方履行情况，若对方主动履行则最好。 2.若对方不履行，及时在规定的两年内申请强制执行，以免错过时效。 3.积极配合法院执行工作，主动提供对方财产线索，帮助法院更快查明对方财产状况，推动执行进程。 4.若发现对方转移财产等逃避执行的行为，及时向法院反映，通过法律手段维护自身权益。