我们包了一项工程,当时写了交工的时间和质量,但是由于我们施工时天气状况极差,无法动工,导致逾期竣工,现在老板要我们补偿逾期竣工的日违约金,我想问工程施工合同逾期竣工日违约金补偿多少?
发承包双方应在合同中约定误期赔偿费,明确每日历天应赔额度。除合同另有约定外,误期赔偿费的最高限额为合同价款的5%。误期赔偿费列入竣工结算文件中,在结算款中扣除。
2019-03-27 18:25:04 回复
对于工程施工合同逾期竣工日违约金该赔偿多少?的问题根据《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013(09)》的相关规定,合同工程发生误期的,除合同另有约定外,误期赔偿费的最高限额为合同价款的5%。承包人赔偿后,也不能免除承包人按照合同约定应承担的任何责任和应履行的任何义务。
2019-03-27 18:17:04 回复
法律依据:《建设工程工程量清单计价规范B50500-2013(09)》9.13 误期赔偿9.
13.1 如果承包人未按照合同约定施工,导致实际进度迟于计划进度的,发包人应要求承包人加快进度,实现合同工期。合同工程发生误期,承包人应赔偿发包人由此造成的损失,并按照合同约定向发包人支付误期赔偿费。即使承包人支付误期赔偿费,也不能免除承包人按照合同约定应承担的任何责任和应履行的任何义务。9.13.2 发承包双方应在合同中约定误期赔偿费,明确每日历天应赔额度。除合同另有约定外,误期赔偿费的最高限额为合同价款的5%。误期赔偿费列入竣工结算文件中,在结算款中扣除。9.13.3 如果在工程竣工之前,合同工程内的某单位工程已通过了竣工验收,且该单位工程接收证书中表明的竣工日期并未延误,而是合同工程的其他部分产生了工期延误,则误期赔偿费应按照已颁发工程接收证书的单位工程造价占合同价款的比例幅度予以扣减,以上是对工程合同违约金怎么赔偿解答。
专业解答标准施工合同逾期竣工违约金的标准可以依据施工合同所约定的违约金和利息进行支付,但如果合同当中没有规定的话或者违约金和利息低于实际造成的损失的话,可以根据实际所造成的损失来进行判断违约金和利息的具体数额。
专业解答施工合同无效逾期竣工违约金是不需要支付的,因为此时施工合同是无效的,没有违约金的支付情况。在我国的施工合同当中,当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。
专业解答施工合同无效逾期竣工违约金按照双方当事人在合同当中约定的违约金计算方式来进行计算就可以了。如果说当初没有约定的状况之下,应当是按照合同的总价格以及实际损失来综合计算具体违约金。
专业解答关于施工合同逾期竣工违约金过低的话,那么受害方是可以要求增加的;但如果受害方所要求的违约金过高的话,那么支付违约的一方也是可以要求降低的,这都需要结合实际情况来处理。
专业解答约定的违约金低于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。由于在建设工程施工合同纠纷中当事人违约行为的具体情况很复杂,因此,判断当事人在建设工程施工合同中约定的违约金是否过高,不可能有一个统一而具体的客观标准。
律师解析 在建设工程施工过程中,工期的延误有很多原因。从实践来看,工期顺延的理由主要是下列情形: 1、工程量增加; 2、发包人变更设计; 3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料; 4、发包人未按约支付工程款; 5、发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当; 6、工程质量鉴定;
严格三重认证
206个细分领域
3000+城市分站
18万注册律师
3亿咨询数据
想获取更多合同事务资讯