首页 > 法律咨询 > 广西法律咨询 > 南宁法律咨询 > 南宁施工合同纠纷法律咨询 > 建筑工程完工未经验收甲方使用如何处理

建筑工程完工未经验收甲方使用如何处理

王** 广西-南宁 施工合同纠纷咨询 2020.10.10 17:29:11 6532人阅读

建筑工程完工未经验收甲方使用如何处理

其他人都在看:
南宁律师 建设工程纠纷律师 南宁建设工程纠纷律师 更多律师>
咨询我

您好,针对您的建筑工程完工未经验收甲方使用如何处理问题解答如下,
1、根据《建设工程管理条例》,施工单位应在施工完成后向甲方提交竣工验收报告,甲方在28天内不组织验收,或不回复的,视为竣工验收合格。此外,未经竣工验收而使用的,从使用日开始视为竣工移交日期。
2、最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(2004年9月29日最高人民审判委员会第1327次会议通过)(法释〔2004〕14号),第十四条 当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,按照以下情形分别处理:
(一)建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;
(二)承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;
(三)建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。

2020-10-10 17:30:11 回复
没有解决问题?一分钟提问,更多律师提供解答! 立即咨询
优质咨询 热点推荐
诊断报告 全面解读 深度解析

法律问题专业剖析,免费提供
法律问题诊断分析报告~

免费体验
优选专业律师

律师三重认证,为您提供更专
业、更权威的真人律师~

立即查看

1分钟提问,海量律师解答

1

说清楚

完整描述纠纷焦点和具体问题

2

耐心等

律师在休息时间解答,请耐心等待

3

巧咨询

还有疑问?及时追问律师回复

立即咨询

想获取更多建设工程纠纷资讯

微信扫一扫