从多领域到建工:一次专业的聚焦
付红亮律师执业之初,涉足刑事辩护、商事争议解决、行政诉讼等多个领域,承办案件已逾500多件。在处理众多案件的过程中,他接触到大量建设工程相关案件,逐渐发现建工领域存在大量复杂疑难问题,且施工企业在维权过程中面临诸多困境。于是,他开始聚焦建工纠纷领域,深入研究建工司法解释、验收规范、工期规则等,形成了体系化、精细化的办案思路与实战技巧。
大型住宅项目:反诉全胜的经典之战
在某大型住宅项目中,原告建筑施工企业与被告房地产公司签订住宅项目施工合同。工程交付后,被告长期拖欠几千万元工程款,原告提起本诉要求支付工程款及违约金,被告则提起巨额反诉,主张工程存在质量瑕疵、原告逾期竣工、部分工程未施工、扣款不合理、维修费用巨大等。
付红亮律师接受委托后,全面梳理案件。在建工案件中,证据是关键。他提交竣工验收报告、交付证明、质保期维修记录,证明工程验收合格、交付多年、已过质保期,质量主张无依据;维修费用系开发商自行改造,与施工质量无关。对于工期问题,他提交工期顺延签证、开发商逾期付款证明、设计变更文件,证明工期延误系开发商责任,原告无逾期。针对未完工程反诉,他提交施工图纸、签证单、验收记录,证明原告已完成全部合同及签证工程,无未完项目。在扣款方面,他主张罚款、水电费、检测费无合同依据、无原告确认,系开发商单方行为,不应扣除。
一审法院采纳了付红亮律师的全部代理意见,全面驳回被告反诉;被告不服上诉,二审法院维持原判,反诉全灭。这起案件是建工反诉领域的标杆胜诉案例,明确了建工工程验收合格后的质量责任边界、工期顺延认定标准、未完工程举证规则,有力保护了施工企业合法权益。
千亿房企纠纷:助力总包追回千万工程款
另一起大型住宅项目建设工程施工合同纠纷中,原告建筑集团与被告房地产公司签订合同。工程交付后,被告长期拖延结算,仅支付部分工程款,尚欠巨额款项。被告提出工程存在质量瑕疵、原告逾期竣工、部分工程未施工、结算单价过高、扣款不合理等抗辩。
付红亮律师全程代理一审、二审。他梳理上千份证据,固定原告全面履约、工程合格、工期顺延、被告逾期付款等事实。针对被告质量抗辩,提交验收合格证明、质保维修记录;针对工期抗辩,提交工期顺延签证、被告逾期付款证明;针对结算异议,提交签证单、图纸、定额文件;针对扣款抗辩,逐项核对凭证,剔除不合理扣款。他还援引相关法律,明确竣工验收合格即应付款、质量抗辩需举证、工期责任划分、结算规则适用等核心法律规则。
一审法院判令被告支付一千三百余万元工程款及违约金,被告不服上诉,二审法院维持原判,全面驳回上诉。付红亮律师全面驳回房企多重抗辩,成功为建筑集团追回巨额工程款,厘清了建工领域结算、质量、工期的裁判规则。
此后,付红亮律师将建工纠纷案件的证据梳理和抗辩策略固定为一套成熟的流程,持续为建筑企业在建工纠纷中保驾护航。
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
网站地图