建设工程施工合同纠纷胜诉：实际施工人获全额工程款

张原本满心期待着完成“下白石镇五中至通湾洋村公路改建工程”的沥青路面施工后，能顺利拿到应得的工程款。然而，林X的欠款以及反诉让他陷入了困境。此时，他找到了福建福宁律师事务所的冯从福律师，希望能通过法律途径维护自己的权益。

冯从福律师毕业于厦门大学法学院，自2014年开始执业，至今已有多年丰富的经验。他深耕福建宁德，专注刑事辩护、合同纠纷、交通事故、房地产与建设工程纠纷等领域，执业以来办理案件超千余件，为当事人挽回经济损失超亿元。他还是宁德市律师协会常务理事等，获得福建电视台《律师在现场》维权律师称号。

在这起建设工程施工合同纠纷案件中，冯从福律师展现出了卓越的专业能力。他系统梳理并提交了《沥青混凝土施工合同》、工程量确认单、补充协议、费用确认表、修补费用表等系列书面证据，完整构建了证据链条，锁定了工程款债权。林X签署的三份确认文件成为法院认定欠款金额的核心依据。

面对林X提出的路面厚度不达标的质量抗辩，冯从福律师一方面援引合同中“摊铺完工之日起30日内甲方未组织验收，视为沥青路面验收合格”的约定，指出林X未在约定期限内提出异议；另一方面，提交《公路工程交工验收证书》，证明案涉工程已通过业主单位正式验收，成功化解了本案最大的事实风险。

林X提出反诉，要求张承担因工期延误造成的损失。冯从福律师紧扣证据规则，逐一击破对方的证据，指出对方提交的整改通知书、函告等无原件核对，财审初审截图来源不明、不符合证据规范，还提交交工验收证书证明工期无延误。最终，法院驳回了林X的全部反诉请求，为张避免了近46万元的潜在损失。

此外，冯从福律师主张自2023年8月8日（工程验收交付次日）起计算逾期付款利息，法院予以支持，为张争取了自交付之日起的利息，较起诉之日提前了两年以上。

这起案件是典型的实际施工人（无资质）起诉违法分包人的成功案例。冯从福律师通过在合同无效背景下准确适用《民法典》第七百九十三条，成功为张争取到全额工程款及利息，为建设工程领域中“合同无效但工程合格”情形下的工程款追索提供了积极的参考意义。