首页 > 法律知识 > 法律顾问 > 诉讼指南 > 工程款纠纷二审,精准抗辩实现全额获偿

工程款纠纷二审,精准抗辩实现全额获偿

跳过文章,直接获取专业解读?
来源:律图小编整理 · 2026.06.05 · 1254人看过
诉讼指南专业律师 云南匠诚律师事务所 已认证
评分:5.0 服务:681人 执业26年
律所:云南匠诚律师事务所
执业证号:31530000MD0225100F
擅长领域:婚姻家庭
咨询电话:15368087653
代表案例:13个
律师优势:有团队,主任律师,办过大案,有政治职务,高学历,有顾问单位经验,丰富的专业经验,大型企业服务经验;匠诚律师团队18位律师均毕业于985、211.如北京大学、西南政法大学,云南大学等国内著名法学院校。每一位律师都具有扎实的理论功底和长期的法律实践经验。
更多>
导读:本案中施工方追讨工程款遭发包方以诉讼时效和工期延误反诉。云南匠诚律所的张云顺律师团队通过审查询证函、竣工验收证明等,精准抓住“同意履行”事实阻断时效抗辩,结合司法解释论证工期顺延,最终驳回上诉,施工方120000元工程款及利息全额获支持。
工程款纠纷二审,精准抗辩实现全额获偿

2019年4月,云某建设公司与某工程公司签订《建设工程合同》,工程于2019年XX月XX日经双方共同验收合格,2020年4月节水设施经行政主管部门竣工验收,质保期于2021年4月届满。发包方已支付400000元,尚欠120000元未付。后施工方诉至法院要求支付剩余工程款及利息,发包方提起反诉并在二审诉讼时效已过等为由上诉。施工方委托云南匠诚律师事务所代理二审,由2002年执业的张云顺律师负责,他累计办理民商事案件超1000件。

张云顺律师首先对发包方提供的相关文件进行笔迹比对,发现询证函上发包方签字盖章的笔迹清晰且与过往文件一致,通过与工商备案文件笔迹验证,确认其真实性。这一发现让律师明确发包方在诉讼时效届满后确认欠款,构成同意履行债务,为后续阻断时效抗辩策略奠定基础。

接着,律师锁定工程竣工验收日期,发现发包方与监理、设计等共同签署《工程竣工验收证明书》的日期,通过查阅施工日志和监理报告验证该日期的准确性。这表明发包方实际接收工程,为论证其认可工期顺延提供关键时间节点。

之后,律师调取双方关于工程进度的微信记录,发现其中有发包方对工程进度的认可表述,通过与施工进度表交叉验证,进一步证实发包方对工期顺延的默认,影响后续关于工期违约责任的抗辩策略。

同时,律师申请气象数据,发现施工期间有恶劣天气影响施工进度,通过气象部门出具的证明验证其真实性,为工期顺延提供客观依据。

律师还持调查令调取工程入库系统数据,发现材料供应时间延迟影响工期,通过与供应商供货记录验证,为工期顺延增加证据

此外,律师调取施工人员考勤记录,发现因发包方原因导致部分人员停工,通过与停工通知和工资发放记录验证,强化工期顺延的理由。

最后,对部分关键文件进行笔迹鉴定,确保文件真实性,为案件提供坚实证据。

最终,法院驳回发包方上诉,维持原判,施工方120000元工程款及利息全额得到支持,发包方关于工期违约金诉讼时效抗辩等主张未获采纳。张云顺律师凭借其丰富的经验和专业的审查方法,成功维护了施工方的合法权益。

网站地图

更多#法律顾问相关法律知识

遇到诉讼指南问题?
律图专业律师 处理更可靠
快速咨询