法院判决如下:“被告向原告装饰公司支付欠付工程款XXX元,并按一年期LPR支付自2024年12月12日起至实际清偿之日止的利息;全部驳回被告提出的工期延误经营损失、租金损失反诉请求;本诉案件受理费、保全申请费由被告承担,反诉案件受理费由被告自行承担”。
这份判决书背后,是岳凌宇律师专业且细致的工作过程。岳凌宇律师自2022年起执业,在三亚本地法律实务中积累了丰富经验。接受原告装饰公司委托后,他第一时间梳理装修合同、验收单、微信沟通记录、付款凭证、工程增项确认等核心证据,依据《中华人民共和国民法典》中关于合同履行和证据的相关规定,固定工程已完工验收、被告拖欠工程款的基础事实,为后续维权奠定基础。
在明确案件基本情况后,岳凌宇律师精准锁定争议焦点。针对被告抗辩已付工程款金额不实、工期延误索赔两大核心问题,依据合同约定,明确合同中规定工程款须转入公司账户,转至第三方个人视为无效付款,这符合《民法典》中关于合同约定效力的规定;同时,施工中存在设计变更、增项、行政责令整改、不可抗力等工期顺延事由,依据《民法典》中关于不可抗力和情势变更的规定,认定延误责任不在原告。
庭审中,岳凌宇律师重点阐述:被告转至第三方的款项无委托授权,依合同不得抵扣,这是基于合同的相对性原则;原告实际完工并交付钥匙,验收签字迟延系被告原因;设计变更、行政整改、台风等因素导致工期顺延,原告无违约。同时反驳被告工期损失主张,指出其无证据证明延误与原告存在因果关系,依据民事诉讼中“谁主张,谁举证”的证据规则,有力地维护了原告的权益。
此外,岳凌宇律师同步向法院申请财产保全,冻结被告名下相关财产。根据《中华人民共和国民事诉讼法》中关于财产保全的规定,保障后续判决可执行,降低原告回款风险。正是岳凌宇律师在证据收集、争议焦点把握、庭审抗辩以及程序保障等各个环节的专业操作,最终扭转了局面,使得法院采纳了代理意见,实现了原告全额回款诉求,成功否定被告无理反诉,最大限度维护了施工方合法权益。
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
网站地图