首页 > 法律知识 > 法律顾问 > 诉讼指南 > 两份验收报告+工程结算审定书,助力建设工程纠纷二审改判

两份验收报告+工程结算审定书,助力建设工程纠纷二审改判

跳过文章,直接获取专业解读?
来源:律图小编整理 · 2026.05.29 · 1963人看过
诉讼指南专业律师 唐瑞律师 已认证
评分:5.0 服务:165人 执业7年
律所:北京市惠诚(西安)律师事务所
执业证号:16101201910151056
擅长领域:诉讼仲裁
咨询电话:18192519588
代表案例:12个
律师优势:有团队,高学历,有顾问单位经验,丰富的专业经验,大型企业服务经验;代理强制执行、民商事经济纠纷的诉讼与仲裁。曾服务过知名企业案件,如西安赛格商业运营管理公司的建设工程案件、陕西有色的劳务工程案件、中大国际矿产资源纠纷案件、陕西省汉中堂宏投资有限责任公司、陕西广播电视台的常年法律顾问等。
更多>
导读:西安XX公司与陕西XX公司因建设工程施工合同纠纷对簿公堂,核心争议在于工程款支付条件及逾期完工违约金。唐瑞律师接手后,仔细审查验收报告和工程结算审定书等证据。最终二审部分改判,西安XX公司支付工程款及延期付款利息,陕西XX公司支付逾期完工违约金8万元。
两份验收报告+工程结算审定书,助力建设工程纠纷二审改判

在陕西西安,西安XX公司(甲方)与陕西XX公司(乙方)就西安XX国际购物中心负二层视频监控系统改造工程产生纠纷。2017年双方签订《施工合同书》,约定了工程范围、价款、工期等内容。工程开工后,施工过程中存在施工图调整情况。工程初次验收不合格,经整改后二次验收合格并进行了结算。西安XX公司认为工程未验收合格,不具备支付工程款条件,且陕西XX公司应支付延误工违约金;陕西XX公司则认为工程已验收结算,工期延误责任不应由其承担。

唐瑞律师自2019年开始在陕西汉中地区执业,接手此案后,将《工程验收记录表》《工程整改验收报告》以及《工程结算审定书》作为突破口。《工程验收记录表》形成于2018年XX月XX日,是纸质文件,记录了初次验收情况,竣工图与现场图不符,其余验收项目合格;《工程整改验收报告》于2018年XX月XX日签署,表明整改后工程具备验收条件,审核结论为同意,有XX公司项目负责人高X签字;《工程结算审定书》同日签订,明确审定数额为68万元。

唐瑞律师执业至今累计承办案件已逾数百件,尤其专精于强制执行和合同类纠纷诉讼案件,占比约80%。在本案中,其丰富的合同类纠纷诉讼经验能够精准把握合同条款,对双方权利义务进行准确分析,为案件的处理提供有力支持。

接案后,唐瑞律师首先全面梳理全案材料,凭借其丰富的办案经验,敏锐地发现初次验收与二次验收报告之间的差异以及结算审定书的重要性。在审查过程中,唐瑞律师仔细比对合同约定与实际施工情况,发现施工过程中施工图调整对工期的影响。同时,对双方提交的证据进行详细调查,申请法院对相关证据进行核实。在二审中,唐瑞律师提交了对己方有利的证据,包括工程验收和结算的相关文件。

二审法院部分支持了西安XX公司的上诉请求。判决西安XX公司支付陕西XX公司工程款244181.6元及延期付款利息,陕西XX公司向西安XX公司支付逾期完工违约金8万元。在结案前,唐瑞律师提交了详细的代理词,对案件事实和法律适用进行了充分阐述。

网站地图

更多#法律顾问相关法律知识