首页 > 法律知识 > 法律顾问 > 诉讼指南 > 逾期交房违约案:二审成功逆转判决

逾期交房违约案:二审成功逆转判决

跳过文章,直接获取专业解读?
来源:律图小编整理 · 2026.03.18 · 1422人看过
诉讼指南专业律师 何小艳律师 已认证
评分:5.0 服务:888人 执业18年
律所:广西艾登律师事务所
执业证号:14503200811726937
擅长领域:建设工程纠纷
咨询电话:13387735229
代表案例:6个
律师优势:有团队,主任律师,办过大案,高学历,有顾问单位经验,丰富的专业经验;何小艳律师,毕业于甘肃政法大学,2006年取得法律职业资格证书,现任广西艾登律师事务所主任及合伙人,在创办广西艾登律师事务所之前,曾在广东司法警官职业学院分教处担任法学教师,此后先后在北京德恒(广州)律师事务所,广西九宇律师事务所、广西桂宁律师事务所等律所担任专职律师。 二、擅长的业务 1、各种债权债务纠纷; 2、各种类型的合同纠纷; 3、公司法方面的非诉与诉讼业务; 4、基础建设工程及
更多>
导读:贾XX、王X起诉开发商逾期交房违约金,一审获部分支持。开发商上诉,何小艳律师二审辩护,最终成功维持合理诉求,为当事人争取应得赔偿。
逾期交房违约案:二审成功逆转判决

贾XX、王X与开发商签订《商品房买卖合同》,开发商逾期交房。二人起诉要求赔偿违约金一审虽认定开发商违约,但开发商以各种理由抗辩,案件走向一度对原告不利。此时,何小艳律师作为原告代理律师,接下了这场充满挑战的二审辩护。何律师自2008年执业,承办数百起案件,经验丰富。

一审不利局面

一审中,开发商辩称虽逾期交房,但原告接房时签订《入伙手续书》,已同意免除其逾期交房违约责任,且提出施工期间因雨天、雪天及节假日等因素应顺延交房时间。尽管法院部分支持了原告的诉求,但开发商不服判决提出上诉,这让原告再次陷入不利境地。

二审逆转乾坤

二审中,何小艳律师提出了有力的辩护思路。对于《入伙手续书》,何律师指出该协议是原告与物业公司签订,仅涉及房屋交付和物业费收取,未涉及开发商违约责任免除问题,有力反驳了开发商的主张。针对开发商提出的顺延交房时间的理由,何律师强调法定节假日和中高考时间是已知因素,双方签订合同时应已考虑;且开发商仅提供气象资料,无法证实施工具体停工天数和原因,同时未按合同约定履行告知义务,不能据此顺延交房时间。

最终胜利

经过何小艳律师的精彩辩护,二审法院最终维持了一审的合理判决,判决开发商支付原告逾期交房违约金19218元。何小艳律师凭借专业的法律知识和独特的辩护思路,成功在不利局面下实现逆转,为当事人争取到了应有的赔偿。

网站地图

更多#法律顾问相关法律知识