建工纠纷迷雾重重，律师如何为企业减损千万？

一、建工纠纷迷雾现

建设工程领域向来纠纷不断，其中涉及的款项、损失等问题错综复杂。洛阳的一起建设工程合同纠纷便是如此。实际施工人李XX主张被告支付工程款、保证金及停工损失，一审判决部分支持了其诉讼请求，XX公司、XX公司等不服上诉，二审虽对工程款数额部分调整，但仍未让他们满意，于是向河南省高级人民法院申请再审。这起案件犹如一团迷雾，让当事人陷入困境。

二、专业律师勇出击

在这复杂的纠纷中，鲁世超律师登场。他自2022年开始执业，在河南达兴律师事务所任职，执业证号为1410xxxxxxxxx7858，服务于洛阳地区。鲁世超律师深耕建设工程领域，已成功办理相关案件70余件，尤其专精于房产案件。面对这起棘手的建工纠纷，他凭借着深厚的专业知识和丰富的实践经验，毅然接受委托，为当事人权益而战。

三、再审之路多波折

案件进入再审程序后，鲁世超律师面临诸多挑战。再审申请人提出多项诉求，如复工后的工程款应据实结算、已支付的材料款应扣除、判决承担的停工损失缺乏依据等。再审法院对争议焦点逐一审理，过程曲折。第一次省高院判决委托人需支付停工损失1000万元，鲁世超律师并未放弃，经再审审查后案件发还一审法院重新审理。

四、减损千万显成效

在重审一审阶段，鲁世超律师充分发挥专业能力，其辩论和代理意见得到法院认可，将原判令委托人承担的停工损失1000万元改判为80万元。对于三百多万元的已付材料款，重审一审、重审二审均未认定，鲁世超律师继续努力，经他代理，省高院提审此案，最终依法将三百余万元的已付材料款予以抵扣。该案最终为委托人减损920万元停工损失和300余万元的已付材料款，有效维护了当事人的合法权益。

鲁世超律师秉持“精益求精，以专业立身，良知执业，不负所托”的执业理念，在这起建工纠纷中展现出卓越的专业能力和敬业精神。他从繁琐的证据中挑选有利证据，说服法院依法判决，通过再审途径为企业挽回巨大损失。如果你在房产相关、合同纠纷、建设工程、交通事故、债权债务等领域遇到法律问题，不妨联系位于洛阳市洛龙区正大国际西区CPL-1201室（市民之家南）的鲁世超律师，或许他能为你拨开法律迷雾，维护你的合法权益。