工程因不可抗力受损，损失该由谁承担

搞工程建设可不是件容易的事，各种意外情况都可能冒出来。就像突如其来的地震、洪水、台风这类不可抗力因素，它们一旦出现，很可能让工程遭受巨大损失。在这种天灾面前，工程到处都是损坏的景象，施工也只能暂停。这时候，大家就头疼了，这工程受损后的损失到底该由谁来承担呢？这也是很多参与工程建设的单位和个人都极其关心的事儿。接下来咱们就一起来看看法律上是怎么说的。

一、不可抗力损失承担的一般原则

根据我国民法典规定，因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。不过在建设工程领域，不可抗力造成的损失承担有一些特殊规则。一般来说遵循“各自承担”的基本思路，也就是根据损失的性质和相关主体与损失的关联性来确定承担主体。例如工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担。

二、发包人的损失承担范围

发包人要承担工程本身的损失，比如建筑物主体结构的损坏、基础工程的破坏等。像一场洪水过后，工程的地下室被淹，里面的设备和建筑结构都受到了不同程度的损坏，这些损失就得发包人负责。另外，发包人还承担运至施工现场的材料和待安装设备的损失。例如已经运到工地的大量钢材，因为不可抗力被损坏，这部分损失也由发包人承担。而且，如果是由于工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失，赔偿责任也在发包人。

三、承包人的损失承担范围

承包人承担的是自己人员伤亡和施工机械设备损坏的损失。比如在地震中，承包人的施工人员受伤，或者其使用的挖掘机等设备被损坏，这些损失由承包人自己负责。同时，承包人还要承担停工期间应发包人要求留在施工场地的必要管理人员及保卫人员的费用。比如工程停工后，发包人要求承包人安排人员看守工地，这期间产生的费用承包人承担。

四、工期延误的处理

不可抗力还可能导致工期延误。一般情况下，因不可抗力造成工期延误，工期是可以顺延的。比如因为台风来袭，工程不得不停工半个月，这半个月的工期就可以顺延。承包人应该及时通知发包人，并提供必要的证明，以确保工期顺延的主张得到认可。如果发包人要求赶工，由此增加的费用由发包人承担。

五、解决损失承担争议的途径

要是发承包双方对损失承担有争议，可以先协商解决。双方坐下来，依据合同和法律规定，明确各自应承担的损失。如果协商不成，可以向相关行业主管部门投诉，请求调解。也可以收集好相关证据，比如现场照片、视频、采购合同等，向法院提起诉讼。在诉讼中，证据是关键，要能证明损失的发生、损失的程度以及与不可抗力的关联性。

工程因不可抗力受损后，后续还会有很多事情要处理。比如工程修复方案的确定、修复费用的预算和支付、工期重新规划等。这些过程中也可能会出现新的矛盾和纠纷，要是处理不好，会影响工程的顺利进行和各方的利益。这时候，不妨到律图咨询专业律师。律图平台上的律师都有合法的执业资质，可通过官方渠道核验，他们不会做虚假承诺，也不会夸大维权效果，会根据你的具体情况，帮你理清后续的处理流程，为你争取最大的合法权益，让工程建设能在合法合规的轨道上继续推进。