首页 > 法律知识 > 法律顾问 > 诉讼指南 > 工程款被拖欠,工期延误反诉被驳回?律师另有高招

工程款被拖欠,工期延误反诉被驳回?律师另有高招

跳过文章,直接获取专业解读?
来源:律图小编整理 · 2026.10.07 · 1395人看过
诉讼指南专业律师 岳凌宇律师 已认证
评分:5.0 服务:263人 执业4年
律所:广东华商(三亚)律师事务所
执业证号:14602202210467276
擅长领域:合同事务、房产纠纷、建设工程纠纷
咨询电话:13647523425
代表案例:9个
律师优势:有团队,办过大案,高学历,有顾问单位经验,丰富的专业经验;
更多>
导读:装修完工验收后,被告拖欠工程款,还反诉原告工期延误索赔。案件核心争议在于欠付工程款金额认定、第三方收款能否抵扣、工期延误责任归属。代理律师岳凌宇围绕合同约定、付款条款、工期顺延事由组织证据,最终法院支持原告诉请,驳回被告全部反诉请求,成功维护了施工方合法权益。

装饰工程公司为被告经营的民宿酒吧装修,完工验收后,被告却拖欠工程款。原告起诉,被告反诉称工期延误,索赔经营与租金损失。核心争议浮出水面:欠付工程款咋认定?第三方收款能抵扣吗?工期延误责任在谁?

岳凌宇律师接受委托后,迅速梳理装修合同、验收单等证据,锁定工程完工且被告欠费的事实。针对被告的两大抗辩,明确关键所在:合同约定工程款须入公司账户,转第三方无效;施工中有设计变更等工期顺延事由,延误责任不在原告。

庭审中,岳凌宇律师指出,被告转至第三方的款项无委托授权,依合同不得抵扣;原告实际完工交付,验收签字迟延是被告所致;设计变更等因素导致工期顺延,原告无违约。同时反驳被告工期损失主张,因其无证据证明延误与原告有关。为保障执行,还申请财产保全,冻结被告名下财产。

最终,法院判决被告支付欠付工程款及利息,驳回其工期延误索赔反诉请求,案件受理费也由被告承担。这场胜诉,让施工方权益得以全额维护。“在复杂的合同纠纷中,紧扣合同约定与事实细节,才能找准维权关键。”岳凌宇律师凭借专业与细心,为这场纠纷画上了公正的句号。

网站地图

更多#法律顾问相关法律知识

法律顾问专业问答普法

全部

更多#诉讼指南相关

加载更多
遇到诉讼指南问题?
律图专业律师 处理更可靠
快速咨询