佛山孟翔律师助力发包方驳回近400万违约金诉求

在广东佛山的法律实务中，孟翔律师从2012年开始执业，带领团队办理各类案件近千件，其中成功办理合同与债权债务、刑事辩护等相关案件百余件。在建设工程施工合同纠纷这类复杂案件中，孟翔律师展现出了卓越的专业能力。

有一起建设工程施工合同纠纷案件，孟翔律师代理被告发包方。承包方起诉索要工程款数百万元，发包方反诉要求承包方支付工期延误违约金近400万元，并移交完整竣工资料。双方在造价、工期、签证、甲供材、水电费、维修费、质保责任等方面存在巨大争议。

面对如此复杂的情况，孟翔律师首先对鉴定意见逐项抗辩，依法扣减甲供材、维修费、水电费、不合理签证、未完工项目，将应付工程款压至最低。他提出关键观点，指出竣工验收迟延系发包方拖延验收所致，而非承包方工期延误，该观点被法院采纳，成功避免了近400万元的违约金赔偿。同时，依据合同及建筑法相关规定，孟翔律师强烈主张移交资料是法定义务、不附条件，最终法院判令承包方交付全套竣工资料，扫清了项目产权办证障碍。在处理这起跨省复杂案件时，孟翔律师跨越地域远程办案，应对多次庭审、造价鉴定、证据突袭、现场核查，程序严谨、实体精准，实现了发包方利益最大化。

最终，法院仅支持少量工程款，驳回承包方绝大部分诉求，驳回发包方巨额违约金请求，强制判令承包方移交全套竣工图纸及竣工资料。这起案件的判决结果在同类案件中具有重要参考价值。它反映出在建设工程施工合同纠纷中，法院会依据事实和法律，对双方争议进行细致审查，不会轻易支持高额违约金诉求。同时，强调了依据合同和法律主张权利的重要性，为发包方争取合法权益提供了有力的司法支持。也体现出在处理复杂工程案件时，专业律师的作用不可忽视，他们能够通过专业的质证和合理的观点，为当事人实现核心诉求。

从佛山当地司法实践来看，对于建设工程施工合同纠纷案件，法院更倾向于依据实际证据和法律规定进行裁判，注重对双方权利义务的平衡。近年来，这类案件的争议点越来越细化，涉及的专业知识也越来越多。普通当事人在遇到此类问题时，容易在证据收集、专业质证、法律适用等方面踩坑。在这类案件中，对工程专业知识的掌握、关键证据的收集和运用、合理观点的提出等因素对结果影响最大。当事人在遇到建设工程施工合同纠纷时，应及时寻求专业律师的帮助，以保障自身合法权益。