施工图纸上的每一条线,都隐藏着案件的关键信息。在这起大型住宅项目工程款及质量工期反诉纠纷中,付红亮律师接受某建筑施工企业委托,代理一审、二审诉讼。原告与被告签订住宅项目施工合同,原告完成施工且工程竣工验收合格并交付多年,但被告长期拖欠几千万元工程款,原告提起本诉,被告则提起巨额反诉,包括工程质量瑕疵、逾期竣工、部分工程未施工、扣款不合理等多项诉求。
付红亮律师接手案件后,展开了一系列细致的工作。他先是全面梳理案件,针对被告的各项反诉,精准地进行抗辩。在质量抗辩方面,他提交竣工验收报告、交付证明、质保期维修记录,用这些有力的证据证明工程验收合格、交付多年且已过质保期,维修费用系开发商自行改造,与施工质量无关。对于工期反诉,他提交工期顺延签证、开发商逾期付款证明、设计变更文件,表明工期延误是开发商责任,原告并无逾期。在未完工程抗辩中,他拿出施工图纸、签证单、验收记录,证明原告已完成全部合同及签证工程,不存在未完项目。而对于扣款反诉,他主张罚款、水电费、检测费无合同依据且无原告确认,是开发商单方行为,不应扣除。
经过付红亮律师的努力,一审法院采纳了其全部代理意见,全面驳回被告反诉。被告不服上诉,二审法院同样维持原判,反诉全灭。这一结果为施工方扫清了维权障碍,也为本诉工程款主张奠定了基础。
公开的裁判文书显示,在另一起同类纠纷中,法院对相似证据的认定有所不同。在那起案件中,对于工程质量问题,法院部分支持了开发商的诉求,而在本案中,付红亮律师通过充分举证,让法院完全驳回了开发商关于质量问题的反诉。
从这起案件可以看出,付红亮律师在处理建工反诉纠纷时,形成了一套可复用的操作逻辑。他首先会全面梳理案件,精准预判反诉焦点;然后围绕焦点系统梳理证据,构建完整的抗辩证据链;最后在庭审中严密论证,精准划分责任边界。付红亮律师深耕建工纠纷领域,凭借丰富的经验和严谨的办案态度,为施工企业提供了有力的法律支持,彰显了专业律师的责任与担当。
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
网站地图