首页 > 精选解答 > 施工合同纠纷精选解答 > 施工遇不可抗力,损失承担该怎么划分

施工遇不可抗力,损失承担该怎么划分

时间:2026.09.24 标签: 建设工程纠纷 施工合同纠纷 阅读:1432人
律师解析:
施工中遇到不可抗力,损失承担划分依据《中华人民共和国民法典》等相关规定。
工程本身损害、因工程损害造成第三方人员伤亡和财产损失,以及运到施工场地用于施工的材料和待安装设备的损害,由发包人承担。
发包人和承包人的人员伤亡,分别由其所在单位负责并承担相应费用。
承包人的施工机械设备损坏和停工损失,由承包人自己承担。
停工期间,承包人按发包人要求留在施工场地的必要管理人员和保卫人员的费用,由发包人承担。
工程所需的清理、修复费用,也由发包人承担。
因不可抗力导致工期延误,工期会相应顺延。承包人能向发包人主张工期顺延,一般不用承担工期延误的违约责任。不过,承包人要及时通知发包人,并且在合理期限内提供证明。
双方要遵循公平原则,合理分担不可抗力造成的损失。要是就损失承担产生争议,可以通过协商、调解、仲裁或者诉讼等方式解决。

案情回顾:

小何作为发包人将工程发包给小许承包方施工。施工期间遭遇不可抗力,工程本身受损,第三方人员有伤亡和财产损失,运至场地的材料和待安装设备也受损。同时,小许的施工机械设备损坏且停工,小许还安排了必要管理人员及保卫人员留在场地。双方就损失承担产生争议,小许认为工程相关损失都应由小何承担,小何则觉得小许应承担部分损失。

案情分析:

1、根据《中华人民共和国民法典》等相关规定,工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害,由发包人小何承担。
2、小何、小许人员伤亡由其所在单位负责并承担相应费用,小许的施工机械设备损坏及停工损失由小许承担。
3、停工期间小许应小何要求留在施工场地的必要管理人员及保卫人员的费用由小何承担,工程所需清理、修复费用也由小何承担。
4、因不可抗力导致工期延误,工期相应顺延,小许可向小何主张工期顺延且一般无需承担违约责任,但小许需及时通知小何并在合理期限内提供证明。双方若协商不成,可通过调解、仲裁或诉讼等方式解决争议。
版权声明:本平台对图文内容模式享有独家版权,未经许可不得以任何形式复制、转载。
西安建设工程纠纷魏宪合律师 已认证
4.9分 服务10万+人 执业16年
专长:

建设工程纠纷、刑事辩护、交通事故

优势:

有团队,有顾问单位经验,丰富的专业经验

律所:

陕西泽诚律师事务所高级合伙人

荣誉:

优秀律师等 1项荣誉

电话:

15991606273

律师简介:魏宪合律师,陕西泽诚律师事务所高级合伙人、管委会副主任。自执业以来,魏律师专注于处理企业经济纠纷、各类合同纠纷、建设工程争议、刑事辩护及交通事故损害赔偿等领域的法律事务。在法律服务过程中,始终坚持认真严谨、精益求精的态度,注重时效性,以维护当事人的合法权益为根本出发点。魏律师为人诚实守信,做事认真负责,凭借扎实的专业功底、清晰的思辨能力和高效的应变能力,赢得了众多客户的信任和赞誉。

更多>
魏宪合律师,已执业16年,执业地区为陕西西安,认证执业律所是陕西泽诚律师事务所,擅长建设工程纠纷、刑事辩护、交通事故等领域案件,支持在线咨询或电话咨询:15991606273,经过平台多重严格审核,官方实名认证通过,已获得平台特别推荐!
在线咨询此律师

1分钟提问,海量律师解答

1

说清楚

完整描述纠纷焦点和具体问题

2

耐心等

律师在休息时间解答,请耐心等待

3

巧咨询

还有疑问?及时追问律师回复

立即咨询