水电承包合同精选（样本9篇）

水电承包合同精选1

原告：________________法定代表人_______________，职务董事长，住__________市__________区__________街__________号楼__________室，邮编：________________电话：_____________

被告：________________公司，法定代表人_______________，职务总经理,住__________市__________区__________号，邮编：______________电话：_____________

案由：_________________建设工程施工合同纠纷

诉讼请求

1、判令被告立即返还保修款 ______________ 元，延迟支付的违约金 ______________ 元;以上两项共计 ______________ 元;

2、以上金额截至____年_____月_____日，逾期支付，则以 ______________ 元为基数，按每日 ______________ %支付逾期利息;

3、本案的诉讼费用由被告负担。

事实与理由

原告与被告于_____________年__________月__________日签订了工程施工合同，按照合同约定，原告为被告建设的位于北京市通州区梨园镇某地的某项目B区的1#、2#楼的外墙外保温及饰面装饰工程进行施工，工期为50天，从_____________年__________月__________日至_____________年__________月__________日。合同还约定工程款的 ___ %作为保修款，保修期自竣工之日起______个月，项目最后的结算金额为_________元，所以被告留存保修款____________，保修期至_____________年__________月__________日。然而，过了保修期后，该项目并未发现质量问题，被告却以种种理由拒绝返还保修款。

原告认为，被告拒绝返还保修款的行为已构成违约，严重损害了原告的合法权益，故依《中华人民共和国民事诉讼法》的有关规定，特向贵院提起诉讼，请求依法裁判。

此致

__________市__________区人民法院

具状人：________________有限公司

法定代表人：______________

_____________年__________月__________日

水电承包合同精选2

发包方：________________(简称甲方)

承包方：________________(简称乙方)

経双方协商，甲方将水电安装工程承包给乙方施工，为界定双方权利、义务和责任，根据国家相关法规和公平诚信原则，双方达成一致订立本合同。

一、施工总体要求：

确保工程既定质量等级达标;确保工期完工;确保施工现场安全文明规范，事故率为零;确保材料质量合格不超标;确保与其它工地、工种在施工中的协调配合，要绝对服从甲方施工管理人员的统一指挥和协调。

二、承包方式及承包范围：

1、承包方式：________

2、承包内容和范围：(1)本工程强电、给排水预埋工程;

(2)本工程施工图纸包含的强电和给排水安装工程;

(3)避雷针焊接和预埋;

(4)临时设施的水电。

三、计价与付款：

1、计价方式：按建筑面积________元/㎡包干价计算。

2、计价内容：人工费、必备施工机具、现场材料二次转运费、管理费、安全生产与文明施工费、进场退场费、意外工伤保险费、材料场地清理费等，甲方除包干价外不再承担其他任何费用。

3、付款方式：开工日期起，按实际施工人员每人10天支付基本生活费250元，余款在完工并验收合格后30日内付清。

四、施工质量要求：

乙方必须严格按照甲方提供的施工图纸、技术资料和施工规范施工，确保工程质量达到合格 。服从甲方技术质量、安全人员的监督检查，抓好质量事前控制。

五、工期要求：从________年________月________日至________年________月________日。按土建施工进度完成承包的施工内容(包括配合临时水电安装)，未按时完成的将每天罚款500元。施工过程中必须按甲方的施工进度表，配合相关工种进度衔接，若单方原因影响工程进度衔接必须承担每天2000元的罚款。如甲方原因影响工期，按影响天数顺延。

六、乙方的义务和责任：

1、在施工中要服从甲方管理人员的生产指挥和管理，工作时间要服从与施工质量和施工进度的需要，对不服从生产指挥，屡教不改的甲方有权清退出场。

2、妥善保管、使用甲方提供的材料、设备，由于安装质量原因须返工项目，承担工料损失费用，且不延长工期。

3、每完成一道施工工序后，甲方进行检验，若达不到合同质量要求标准，乙方应立即整改，如限期内拒不整改或中途退场，甲方有权另外安排施工，返工人工费用按人工单价的两倍计算，返工材料费按实际发生金额计算，均从乙方工程款中扣除。

4、食宿费均由乙方自理。

5、按文明施工要求，设备、材料必须按文明工地的要求地点存放和堆码,对残留物及施工垃圾必须及时清除干净，做到工完场清，不另计费。乙方不清除时,甲方另外安排清扫，清扫费按人工费用单价的两倍计算，从乙方工程款中扣除。

6、必须按合同完成承包项目施工，无特殊原因中途退场属违约行为，必须承担所包工程30%罚款。

7、负责人必须坚守在施工岗位对所承包的项目进行全过程管理，离开工地必须向项目经理请假，并指明代理人员负责临时管理，允许后才能离开。

8、在施工中除了接受甲方管理人员和现场监理人员外，未经甲方许可，不得与建设方、监理方、设计方或质检部门建立工作关系或超越范围处理问题。

七、甲方的义务和责任

1、为确保施工质量，向乙方提供相应的技术图纸和技术资料，并进行技术交底，提供技术指导、服务和监督。

2、项目管理人员在施工中不得违章指挥，或强令乙方进行冒险和危害身体健康的作业。

3、负责与建设方、监理、设计及有关部门联系，协调现场施工关系。

4、按合同具体条款足额支付给劳务人员生活费，乙方不得拖欠工人生活费。

5、及时向乙方提供合格材料，保证工程施工的需要。

八、安全施工及文明施工

(1)、乙方在确保施工质量的同时必须狠抓安全生产，加强对所辖职工的安全教育和管理。

(2)、遵守安全纪律和操作规范，防止和杜绝触电事故。上岗时必须戴安全帽;严禁酒后上岗和穿拖鞋，打赤膊上岗，遵守文明工地管理制度;不准擅自乱拉乱接用电，现场不准生明火。凡施工期间发生安全事故，均由乙方承担一切责任。

(3)、严禁在工地聚众赌博、打架、斗殴，凡违反规定，出现一次罚款2000元，情节严重的交当地派出所处理，并由乙方承担一切责任。

九、其他

本合同附表是合同的不可分割的部分。未尽事宜，双方协商解决，补充协议作为本合同的组成部分。

本合同壹式肆份，甲方两份，乙方贰份，具有同等的法律效力。

此合同双方盖章签字生效。工程项目完工验收合格、款项付清后自行作废。

甲方(盖章):________________乙方(盖章):________________

甲方代表(签字)________________乙方代表(签字)________________

________年________月________日________年________月________日

水电承包合同精选3

甲方：__________(发包方)

乙方：__________(承包方)

甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。

第一条工程概况

1、工程地点：

2、工程承包方式：a承包人包工包料;b承包人包工部分包料;c承包人包清工。

3、工期_____年_____月_____日至_____年_____月_____日

4、合同价款：本合同工程预算造价人民币___________元(大写)，若要变更施工内容，变更材料，工程造价按实计算。

第二条关于材料供给的约定

1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。

2、甲方供应的装饰材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。

3、乙方供应的材料如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，如已使用对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料是伪劣商品，应按材料价款的双倍补偿给甲方。

第三条关于工程质量及验收的约定

1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》GB-2001和《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB-2001并参照其它地方标准、质量评定验收标准。

2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担。

3、工程竣工：乙方应提前通知甲方验收，并办理验收手续。

4、本工程由_______方设计施工方案。

第四条关于安全生产各防火的现场治理的约定

1、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。

2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

3、保证装饰装修现场整齐，竣工前做好卫生清扫和处理工作。

4、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作，禁止闲杂人员进入现场。

5、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门，一经发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。

第五条工程付款方式、承包内容、结算的约定

1、布局开槽完工后，支付工程款的_____%给乙方，水电完工后支付工程款的_____%，整体竣工验收合格后支付_____%。

2、本工程保修期伍年，须工程款全部结清，甲、乙双方签定《工程保修单》，保修期从竣工验收签章之日起算。

3、双方款项住来均应出具收据。

4、工程结算方式：水路____米，电路____米

5、乙方承包内容：1)、水电开槽、布线、穿线、埋槽;2)、所有水电施工过程的垃圾现场整理装袋;3)、水电施工穿墙、打孔、切割;4)、开关插座面板安装;5)、小五金的安装;6)、后期灯具的安装(水晶灯另计);7)、其他收费项目另计。

第六条纠纷处理

因工程质量双方发生争议时，双方协商解决，当事人不愿意协商、调解解决，或协商、调解不成时，可按本合同约定向人民法院提起诉讼。

第七条全同的变更和解除

1、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应约协商一致后，重新签订补充协议。合同签订施工前，一方要终止全同，应以书面形式提出，并按合同总价款____%支付违约金，并办理终止合同手续。

2、施工过程中任何一方担出终止合同，须向另一主以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。

第八条其它约定

1、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。

2、甲方在入住前可以要求乙方_____次来现场配合其他工种的交叉施工，超过_____次部分每次甲方需支付乙方_____元/次的劳务费。

3、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费维修，在接到甲方通知后_____小时内必须到达现场，由于甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主材产品质量异议或不可遇见原因造成的问题，甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。

第九条附则

1、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效，合同履行完毕后终止。

2、本合同签订后工程不得转包。

3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

4、合同有效期至_______。

5、工程保修期伍年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。

甲方(签字)________乙方(签字)________

_______年____月____日_______年____月____日

水电承包合同精选4

甲方：身份证号码：

乙方：身份证号码：

质量是生命，安全出效益。为确保该工程按时按质竣工验收，现将该工程所有水电安装作业承包给乙方，特定如下合同：

一承包方法：

1承包形式：单包，即包工不包料。

2工作量：工程上的水电安装;临时设施上包括：办公室、门卫、仓库、宿舍等的照明、插座等用电的接线、敷设。文明设施配套上：材料归堆、材料进退场装卸、现场文明清理等都属乙方工程承包范围。

3承包价格，按国家招标建筑平方每平方米元。按图纸设计和甲方要求，不论中途是否变更，一次性包定。

二工程进度：按甲方及业主要求，总工期天，基础、主体阶段跟着土建进度走，敷线盒、灯座、穿线、安装开关等必须按甲方制定的生产小段进度计划如数完成，乙方如完不成生产任务，甲方有权采取小段罚款进行制约。

三质量上：项目部对该工程质量管理目标一次性验收合格，争创优质主体。乙方必须熟悉图纸、按图纸施工精选技术力量过硬、素质高的施工队伍，保证正常的使用功能，使业主、甲方满意，确保竣工验收顺利圆满。

四安全上：必须保证施工安全，杜绝任何大小事故。乙方必须配备安全员，安全帽由各工种自备，但乙方需购置符合国家安监合格产品，对职工要签定好安全合同，分项工程要有安全技术交底，服从现场安全管理，发现隐患及时汇报，所有施工中的安全由乙方(承包人)负责，甲方不承担任何责任。

甲方：日期：

乙方：日期：

水电承包合同精选5

甲方：__________(发包方)

乙方：___________(承包方)

遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同，本合同的依据为华荣建设集团有限公司与科教城所签的合同，大合同中的条款适用本合同。

包方施工，为了使本工程保证质量、保证工期、保证安全，经双方协商如下：

一、工程概况

1.工程名称及面积：________小区14#楼水电、消防安装，____万平米。

2.承包内容：____________。

3.承包方式：____________。

4.质量等级：____________。

二、合同价

工程总造价：金额(大写)：约________万元.

水电、消防总造价：金额(大写)：约________万元.本工程的付款依据为以上合同价为基准。

三、发包方工作责职

1.依据上级有关部门规定，对承包方在施工技术质量安全等工作中行监督与指导。

2.按合同规定及建设单位付款给甲方比例按时付给承包方工程款。

四、承包方工作责职

1.在发包方及有关部门的监督指导下全权负责本工程水电的安装。

2.工程质量：承包方对工程质量管理实行全面负责制，自觉接受各职能部门的检查监督指导，发现问题及时整改达标，确保工程的质量等级。

3.工程安全：在施工过程中执行上级的有关规定，认真管理好施工人员，确保不造成任何事故，承包方在施工过程中因自己违章造成的事故均由承包方自己负责，与发包方无涉，若因非承包人的原因给承包人人员造成伤害则由责任方承担赔偿责任。

五、结账方式

由承包方与大甲方结账按图纸工程量+变更由审计部门审计核定和公司均摊的下浮为____%时的总价减去甲控材部分后的金额扣除地方税金、材料票税金和公司上交后的总额乙方上交给发包方____%的管理费，甲控材部分则上交甲控材金额____%的管理费，在投标和施工时发生的必须要摊派的费用则由发包方提供票据或有力证明按工程总价和安装总价的比例摊派，发包方除此以外概不收取承包方任何费用，若工程以____%为基准多下浮一个点发包方的管理费则少收一个点。

六、付款方式

按大合同建设单位付给甲方的工程款同等比例同等进度付款，没按进度付款的，在穿线前必须补上，若因此而影响工程进度则与乙方无关。

有其他事由和争议均协商解决或提请有权部门协调解决。

此协议共两页一式两份，发包、承包双方各执一份，签字后具法律效应。任何一方违约或解除合同都得负法律责任。

甲方(签字)________乙方(签字)________

_______年____月____日_______年____月____日

水电承包合同精选6

水电承包合同甲方：_______________（发包方）

乙方：______________（承包方）

甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。

第一条工程概况

1、工程地点：_______

2、工程承包方式：a承包人包工包料；b承包人包工部分包料；c承包人包清工。

3、工期_____年_____月__________日至_____年_____月__________日

4、合同价款：本合同工程预算造价人民币___________元（大写），若要变更施工内容，变更材料，工程造价按实计算。

第二条关材料供给的约定

1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程损失，责任由甲方承担。

甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，由保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。

2、甲方供应的装饰材料均应用本工程，非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。

3、乙方供应的材料如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，如已使用对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料是伪劣商品，应按材料价款的双倍补偿给甲方。

第三条关工程质量及验收的约定

1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》GB-和《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB-并参照其它地方标准、质量评定验收标准。

2、由乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担。

3、工程竣工：______乙方应提前通知甲方验收，并办理验收手续。

4、本工程由_______方设计施工方案。

第四条关安全生产各防火的现场治理的约定

1、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。

2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

3、保证装饰装修现场整齐，竣工前做好卫生清扫和处理工作。

4、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作，禁止闲杂人员进入现场。

5、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门，一经发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。

第五条工程付款方式、承包内容、结算的约定

1、布局开槽完工后，支付工程款的_____%给乙方，水电完工后支付工程款的_____%，整体竣工验收合格后支付_____%。

2、本工程保修期伍年，须工程款全部结清，甲、乙双方签定《工程保修单》，保修期从竣工验收签章之_____日起算。

3、双方款项住来均应出具收据。

4、工程结算方式：水路____米，电路____米

5、乙方承包内容：1）、水电开槽、布线、穿线、埋槽；2）、所有水电施工过程的垃圾现场整理装袋；3）、水电施工穿墙、打孔、切割；4）、开关插座面板安装；5）、小五金的安装；6）、后期灯具的安装（水晶灯另计）；7）、其他收费项目另计。

第六条纠纷处理

因工程质量双方发生争议时，双方协商解决，当事人不愿意协商、调解解决，或协商、调解不成时，可按本合同约定向人民法院提起诉讼。

第七条全同的变更和解除

1、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应约协商一致后，重新签订补充协议。合同签订施工前，一方要终止全同，应以书面形式提出，并按合同总价款____%支付违约金，并办理终止合同手续。

2、施工过程中任何一方担出终止合同，须向另一主以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。

第八条其它约定

1、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。

2、甲方在入住前可以要求乙方_____次来现场配合其他工种的交叉施工，超过_____次部分每次甲方需支付乙方_____元/次的劳务费。

3、保修期内由乙方的施工各配造成的质量问题由乙方维修，在接到甲方通知后_____小时内必须到达现场，由甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主材产品质量异议或不可遇见原因造成的问题，甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。

第九条附则

1、本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效，合同履行完毕后终止。

2、本合同签订后工程不得转包。

3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

4、合同有效期至_______。

5、工程保修期伍年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。

甲方（签字）________乙方（签字）________

年____月_________日_______年____月_________日

水电承包合同精选7

甲方：_____________

乙方：_______________________维修队

甲方委托乙方承包甲方的水电维修业务，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，为明确双方在水电维修工程中的权力和义务，本着相互信任的原则，经双方协商同意，就甲乙水电维修工程达成如下协议，供双方共同遵守：

一、维修内容、范围及时间

甲方单位的所有水电设施的维修、安装工作。时间：__年__月__至__月__日。

二、维修承包费用

全年为____元。

三、双方约定事项

1、乙方负责甲方单位的所有水电设施的日常维修、安装工作，并做好到交旧领新，随叫随到。

2、乙方在维修前向甲方提供水电维修需要的材料清单，并注明所需要材料的品牌、数量、规格等。

甲方 接到水电维修清单后应及时向乙方提供所需要的维修安装材料，保证乙方施工。

3、工程质量要求：______乙 方必须按照国家水电维修标准施工，所有水电维修安装质量必须全部符合甲方要求，并按甲方要求的时间完成任务，并经甲方验收合格后方能付款，否则不予付款。

4、因甲方提高的材料质量问题或没有及时提供材料，影响乙方

施工者，乙方不负任何责任。

5、施工安全要求，乙方必须按照国家建筑安装规范要求进行施工，采取严格的安全防范措施，管理好一切安装工具，在施工过程中特别注意安全，杜绝一切事故。因自身安全措施不到位或不力造成事故责任以及产生的一切费用，由乙方自己承担，责任与甲方无关。

四、付款方式

每半年付款___元，年底付完。

五、本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。

六、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，自双方签字之日起生效。

甲方：______________乙 方：___年__月__日

水电承包合同精选8

甲方： 乙方： 根据?中华人民共和国建筑法?、? ?及有关建筑法律、法规条例，遵循双方自愿公平根底上，经双方协商全都，甲方把 住楼

1、

2、

3、

7、

8、

9、

10、

1、

2、

3、 14幢和南面商铺的

3、

4、 5幢水电工程交乙方施工管理，自负盈亏。为了保证质量，保平安。如期完成该工程工程，经双方协商达成如下条款，明确双方法律责任及各项义务。

一、 工程概况：

1、 名称：

2、 地点：

3、 承包范围：图纸内水、电包工包料，施工及临时设施水电安装，修理，撤除等施工。

4、 质量等级：合格。

5、 工期：按甲方与建立单位签订合同为准。

三、 甲方职责： 甲方负责施工前的有关图纸技术交底，工程进度方案支配，下达本月完成各标段工程任务。每星期召开班组会议，严格监视甲方在材料选购上是否与图纸规定相符。监视乙方在材料使用上，必需先复检。试验报告合格前方可使用。对乙方施工进展技术指导及各工种协作。对乙方在施工中不按图及国家标准施工。对甲方造成损失进展惩罚。对所造成返工引起的各班组工期拖延及人工窝工损失进展惩罚，惩罚单当天签发，由乙方签收。如遇乙方拒签，甲方有权进展惩罚。惩罚单在承包款支付当中扣除，以后每次罚款都在每次支付款中扣除。甲方对进入施工现场人员未按公司与工程部规定的规章制度要求回绝入内。进入施工现场未承受四级训练人员严禁上岗。在施工中不按国家标准、工程部制度，野蛮施工的人员进展训练。不听管理人员管理及训练情节严峻，甲方有权进入惩罚。惩罚金也在承包款中扣除。并对此职工清退本工程部。对施工人员与个班组人员和管理人员发生争吵，打群架，无论对与错都按工程部规定进展惩罚。情节严峻，移送公安部门处理。并有权单方面终止合同。

四、 乙方职责： 乙方严格按图及国家有关标准标准施工。必需听从建立单位，质检，监视人员及工程部管理人员管理。对公司工程部下达文件及进度方案要严格执行。对进入施工现场人员必需进展四级训练及劳动体验。对身有各种疾病、精神病及60岁以上人员严禁进入场地。所购材料必需送检合格前方可使用。检验费由乙方担当。所购材料必需有正式发票。全部商住楼，商铺的水电预埋，按装与各工种要互相协作。工地上临时接水接电，晚上加班接水接电，照明灯，电缆回归仓库全部由乙方担当。甲方不计酬劳给乙方。乙方要听从管理人员随叫随到。不挡误工程正常施工。图纸由水电工程预水电工程(不含消防、送排风工程)

2、 工程地点：

3、 设计单位：

4、 监理单位：

三、 工程承包范围：

1、 甲方供给的(不含消防、送排风工程)、设计变更图纸、设计更改、甲方通知书、图纸会审纪要。

2、 与有关部门的施工界限：假设以上承包范围与电信、有线电视、电力、自来水、市政雨、污水、燃气、消防等有关部门须由他们施工的相抵触局部，由相关部门施工。甲方根据实际状况可调整相关局部工程量由其他施工班组施工，乙方应无条件协作，假设未经甲方审批，乙方自行施工的可不结算该局部的工程量。

四、 合同工期：

1、 乙方在施工过程中协作土建统一支配的工期进展施工，不单独支配工期。合同签订后天之内乙方应供给如何保障平安、施工质量的方案及根据土建工期编制施工方案，合理支配劳力、机械、材料进场施工。

2、 安装过程中，如发生以下状况工期可顺延,不计算延误工期费用索赔： a、 因甲方缘由，需设计修改确实影响施工进度。 b、 因不行抗力造成的工期延误。 c、 1周内连续停水停电累计超过小时且确实影响施工。

3、 乙方在与其它分包施工单位施工协作过程中，造成后续分项工程工期延误时，甲方对乙方处以每延误一天*元的罚款，造成土建工程总包工期延误时，甲方对乙方处以每延误一天*元的罚款。如因乙方缘由延误交房的，乙方还应担当延误交房的责任。

五、 工程承包方式及计价方式：

1、 水电工程按以下计价条款进展计价： a) 工程量按甲方审核后的实际工程量结算; b) 安装定额套用; c) 市政定额中排水工程管道铺设分项工程及给水工程中除管道附属构筑外分项工程套用 ; d) 主材、设备由甲方指定品牌、规格，按甲方询到市场的实际现金购置且不含材料发票的价格补%,然后由乙方负责选购、安装、保管; e) 帮助材料费按合同签订月综合信息价进展计取; f) 机械台班按合同签订日之前的有关政策进展调整; g) 人工单价按本合同签订日之前的有关政策进展调整;h) 本工程结算条款均按上述规定执行，仅计至定额基价内人工费、机械费、材料费(含帮助材料费、主材费、设备费)，其它费用(包括但不限 企业管理费、风险费、利润、税金、措施费、其它费、规费、高层建筑增加费、地下室施工增加费、脚手架搭拆费等)均不计取。合同签订后产生的政策性调整均不调整; i) 按以上计价条款进展计价后下浮 %(定价局部主材及设备不参加下浮)作为最终结算造价;

2、 因总体管网将涉及到局部土建管井等构筑物施工，该局部按以下要求进展计价： a)、 工程量按甲方审核后的实际工程量结算; b)、 土建定额套用; c)、 市政定额中除合同

第五条第1点规定外的工程套用( (); d)、 材料因土建局部均为甲方供给，考虑到甲方管理上的便利，水电工程涉及到土建材料中的钢筋、水泥、砂子、石子、砖头、井盖均由甲方供给,乙方负责施工、保管，乙方不计取任何土建材料费用; e)、 机械台班按合同签订日之前的有关政策进展调整; f)、 人工单价按本合同签订日之前的有关政策进展调整; g)、 本工程结算条款均按上述规定执行，仅计至定额基价内人工费、机械费，其它费用(包括但不限 土建材料费、企业管理费、风险费、利润、税金、措施费、其它费、规费、高层建筑增加费、地下室施工增加费、脚手架搭拆费等)均不计取。合同签订后产生的政策性调整均不调整; h)、 按以上计价条款进展计价后下浮作为最终结算造价;

3、 以上计价形式均为定额计价形式，不采纳清单计价形式;工程款审批时乙方均应供给采纳 版软件套价的电子版预算及软件编制的工程量电子版计算式及相应的纸质预算书、工程量计算式;

4、 按以上结算条款进展结算，除总包单位施工协作费、税金外的各项费用均由乙方担当;

5、 临时用水、用电乙方有义务帮助甲方进展该局部内容安装、维护，材料由甲方供给或签认乙方供给的材料，乙方不计取任何费用;

6、 施工用水、用电的费用由甲方暂行代乙方垫付，各班组按造价比例进展分摊，从工程款中扣除;

六、 付款方式：

1、 单体不低 栋以上的主体构造封顶后开头对已封顶楼栋按以下要求支付进度款。

2、 乙方根据工程进度 每月*日向监理部申报当月完成的工程量，监理部在*个工作日内予以审批后报甲方，经甲方审批后工程量的%支付该月工程进度款。

3、 工程开工验收合格后，乙方按要求移交有关开工图、内业资料、有关设备产品使用说明书、保修证书、验收合格证书后付至已完工程量的%。自办理交付使用之日起*个月内办理结束算手续，同物业办理完交付手续后，付至工程结算总造价的%。余款%作为工程保修金不计息。自工程开工验收合格之日起*年后完成全部保修工作天内付清余款。

4、 工程款的以现金支付，但乙方应供给工资册，余下的以公司户头转账至材料商的方式支付。

七、 工程质量标准及验收：

1、 按国家工程施工质量验收评定标准合格。

2、 双方对材料、工程质量有争议，由甲方托付工程质量检测机构鉴定,所需费用由乙方垫付。鉴定为质量合格的，鉴定费用由甲方担当;鉴定为质量不合格的，鉴定费用及相关的损失，由乙方担当。

八、 材料、设备管理要求：

1、 乙方进场的材料、设备均须经甲方检查认可前方可安装，未经甲方确认不得进入验收和支付程序。如验收、审核认可后材料被更换，甲方有权实行对乙方更换材料价值5倍进展罚款。甲方验收后也不免除乙方的质量责任。

2、 本合同签订后*个月之内，乙方应供给工程所需材料清单。乙方承诺供给材料清单与图纸所需材料数量(含变更工程量及定额损耗量)偏向不超过%，超过允许偏向所造成的材料价格变化由乙方担当。

3、 无需定制的材料乙方应根据施工进度提早*个月进展审批，以便确定品牌、价格，需定制的如配电箱、桥架、水泵等应根据施工进度提早*个月进展审批。

4、 乙方自带工具及物资必需到甲方保管员和保卫员处详细登记，如未登记入工地后视为甲方全部，如分开工地时，甲方保卫人员及管理人员有权对包裹及可疑人进展检查，觉察了偷窃行为按偷窃物品的价值处以倍以上的罚款。

九、 保修和售后效劳

1、 本工程自验收合格之日起乙方供给*个月保修效劳。

2、 渗水、漏水等影响居民正常生活的状况下，乙方承诺在甲方通知后小时内赶到现场并 小时内完成修理。发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当马上到达事故现场抢修。其他状况下，乙方须在甲方通知后小时内赶到现场，并 赶到现场之日起*日内完成通知所涉及之保修、修理工程。

3、 每个修理工程完成后，经业主和甲方验收并签字后，方为该修理工程本次修理完毕。

4、 违背以上规定，视为乙方同意由甲方处理，甲方委派他方处理，处理结果由业主和甲方签字认可后即生效，不再经由乙方确认，因此所发生的一切费用从乙方保修款中扣除，缺乏局部乙方还应补足。

十、 甲、乙双方责任

1、 甲方的责任

(1) 供给引至本小区内的施工水源、电源(二级电箱以上的电源)，详细引至各用水点、用电设备由乙方自行负责。甲方供给二间临设供乙方临时堆放材料及办公使用，不允许住人。

(2) 参加工程质量、施工进度、施工平安的监视，负责材料进场、施工验收确认工作。

(3) 按合同商定支付工程款。

(4) 协议签订后，甲方供给完好的水电施工图纸套。

2、 乙方责任：

(1) 在施工期间,乙方至少需支配1位现场技术管理人员(联络人：)，甲方觉察施工现场管理员不在岗，每次罚款*元。

(2) 乙方遵守工程建立平安消费、文明施工有关管理规定，严格按平安、文明施工的要求组织施工、管理，并随时承受有关各方的监视检查。由 乙方在施工过程中造成的事故责任和因此发生的费用(含担当第四方损失及有关费用)均由乙方担当。甲方可根据平安事故详细状况赐予罚款。

(3) 做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作，并担当损害修复的费用。

(4) 水电工程具备隐藏条件时，乙方进展自检，并在隐藏前小时通知甲方验收。未经监理或甲方签字认可，乙方自行隐藏的，甲方将视情节严峻程度赐予每次*元罚款，并要求重新隐藏验收直至符合要求。

(5) 已开工工程未交付甲方之前，乙方负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，乙方自费予以修复。

(6) 乙方需自行供给劳保用具给一线施工人员，敬重一线施工人员的劳动成果，不得任意扣发工人劳动酬劳，否那么乙方要担当相应的经济责任。乙方必需准时支付班组的劳务费、为从事危急作业的职工办理意外损害保险、为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，并支付保险费用。假设政府需要乙方人员办