做工程承包给违约了，承包方逾期交工违约金是如何的？

民事诉讼法规定：当事人对自己提出的主张应当及时提供证据。最高人民法院民事诉讼证据规则规定：当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。
当合同约定的造成工期延误的事由发生时，不应消极等待施工条件的恢复及放任损失的扩大，也不能仅仅口头与发包人进行报告或联系，而应积极采取措施，按合同约定就造成工期延误的事由及时向发包人提出书面报告，及时取得申请工期顺延的签证，并及时收集、固定引起工期延误的其它证据。一旦发生发包人要求承包人承担工期延误责任，承包人即可据此证明工期虽然延误但并非承包人原因引起，从而避免承包人承担逾期竣工的违约责任。

一般我们在拟定合同的时候，都会双方协商后约定违约责任，但是有时候也会出现违约责任约定不明确，甚至可能出于信任等原因未约定逾期交付违约责任的情况。在后期出现违约情况时，便不知道如何处理，特别是在建筑工程合同中，承包人拖延交付工程的情况较为常见，给发包人的利益造成巨大损失，带来许多麻烦。
　　如果建筑工程合同中无约定逾期竣工的违约金，因为承包人的原因造成逾期竣工，那么可以按照以下方法来解决：
　　
1、可以与承包人协商解决，包括交付时间、逾期交付的违约金、给发包人造成的损失等。
　　
2、发包人对承包人造成的逾期竣工的违约行为可以主张解除合同。
　　承包人具有下列情形之一，发包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：
　　
（1）明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的；
　　
（2）合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的；
　　
（3）已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的；
　　
（4）将承包的建设工程非法转包、违法分包的。
　　因此，发包人可以主张解除合同，解除合同后对于已经完成的工程可以按照以下方法处理：
　　
（1）已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款；
　　
（2）已经完成的建设工程质量不合格的，建设工程施工合同无效。
　　
3、要求承包方承担违约赔偿责任。
　　因一方违约导致合同解除的，违约方应当赔偿因此而给对方造成的损失。只是损失计算的标准实践较难掌握，处理时可以由当事人自行举证证明损失的大小，也可以要求按利息计算。其中，三种具体的处理利息起算标准：
　　
（1）建设工程已实际交付的，为交付之日；
　　
（2）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；
　　
（3）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。
　　建筑工程合同不同于一般合同，其涉及的金额较大，涉及的人员也比较多，如果不能妥善处理，可能会造成较大的损失。因此，若没有约定逾期竣工的违约金，又难以协商，可以咨询相关专业律师，维护自己的权益。

如工程未能在合同约定的期限内竣工，发包方会要求承包方承担工期违约责任，承包方会要求发包方赔偿其停工、窝工损失。审判实践中遇到的主要问题是：承包方因发包方在施工过程中未按合同约定支付工程进度款或提供原材料、设备、场地、技术资料而主张工期顺延权，即其针对发包方的先履行抗辩权能否得到支持依照《合同法》第283条的规定，承包人可以顺延工期，即享有工期顺延权。对于发包方未按合同约定提供原材料、设备、场地、技术资料，承包方未按合同约定办理工期顺延签证，承包方在诉讼中主张工期顺延权的，因发包方未按合同约定提供施工所用原材料、设备、场地、技术资料，承包方就无法进行施工，必然导致工期延误，此情况下应支持承包方的工期顺延权请求。承包建筑工程是否交押金是否交押金，国家法律、法规没有硬性要求，只有建设性意见，就看你与发包方的签定劳务合同时，双方的平等自愿地协商。　　押金是为了担保债务的履行，债务人或第三人将一定数额的金钱移交债权人占有，在债务人不履行合同时，债权人可以债务人所交押金优先受偿。律图网上面有许多帮助人们的律师，确定工程违约金比例的时候不太轻松该怎么做的时候可以找律师。