请问有没有电力工程施工协议书范本呢？

发包人：　　承包人：　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。　　一、工程概况　　1、工程名称：；　　2、工程地点：；　　3、工程范围：；（详见施工图纸内容）；　　4、承包方式：＿.　　5、材料及工艺补充说明（详见施工图纸内容）　　二、合同工期及工期延误　　1、开工日期：年月日，竣工日期年月日，合同工期总天数天（以实际进场施工之日算起）；　　2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工，每逾期一日，承包人向发包人支付合同价款万分之＿＿的违约金，算至验收合格之日；　　3、因以下原因造成工期延误，工期相应顺延：　　发包人未能按约定提供（或确认）施工图纸及开工条件；　　发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款；　　发包人代表（或监理工程师）未按约定提供指令、批准等，致使施工不能正常进行；　　设计变更或工程量增加；　　非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过小时；　　不可抗力；　　其他非因承包人原因造成停工累计超过小时。　　4、承包人在以上情况发生后日内，就延误的工期以书面形式向发包人代表（或监理工程师）提出报告；发包人代表（或监理工程师）在收到报告后日内予以确认，逾期不予确认提出修改意见，视为同意顺延工期。　　三、质量标准　　工程质量标准：合格、按照《钢结构施工质量验收规范》验收。　　四、合同价款　　总计合同金额（大写）（人民币），小写￥.　　五、工程款结算及支付　　1、主钢构进场之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款；　　2、纲结构主体完工之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款；　　3、工程全部完工之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款；承包人向发包人开具工程合同总价款的银行保函作为保修金，发包人于壹年内返还承包人；　　六、施工准备　　1、承包人在合同签定后日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。　　2、发包人在施工前应负责做好三通一平工作，提供基准测量点，免费提供施工用水、电；　　3、发包人应办理完备项目报建、图样签章手续，协调好周边及有关部门关系；　　4、承包人于接到审查合格图纸日内完成主构件的加工并运抵工地现场　　5、承包人严格按照施工图纸中的材料进行采购和加工，并提供主要钢材，彩板的质量保证书；　　七、安全施工与检查　　1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患；　　2、发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，；发包人不得要求承包人违反安全管理规定进行施工，因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用；　　3、如发生安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用；　　4、当发包人与承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。　　八、工程竣工验收及保修　　1、承包人在工程竣工前三日内，应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收，如发包人不能按期参加验收，须提前通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，但发包人必须承认承包人的竣工时间；发包人推迟验收，其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承担；　　2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的，视为验收合格；　　3、竣工工程经验收合格之日，办理工程移交，从验收之日起三日内移交完毕，如发包人不按期接管，致使工程发生损失，应由发包人承担；　　4、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，可作减项竣工，并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续；　　5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修，保修期限届满后，承包人提供终身优惠服务。　　九、现场代表　　发包人现场代表＿＿＿＿＿，承包人现场代表＿＿，双方代表的权利义务按本合同约定，解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理；如一方换人时应提前三天书面通知对方。　　十、违约责任　　一方违约时，除前面条款另有约定外，违约方支付违约金万元。　　十一、争议解决　　双方约定，在履行合同过程中产生争议时，双方应及时协商，协商不成，任何一方应向人民法院起诉。　　十二、附则　　本合同未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款，作为本合同之附件，与本合同具有同等效力；本合同以双方签字盖章后生效，一式四份，发包人与承包人各执二份，具有同等法律效力。　　组成本合同的文件包括：　　1、本合同　　2、标准、规范及有关技术文件　　3、图纸　　4、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件　　合同订立时间：＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日　　合同订立地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　本合同共＿页　　发包人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿承包人：　　住所：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿住所：　　法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿法定代表人：　　电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿电话：　　传真：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿传真：　　开户银行：＿＿＿＿＿＿＿＿开户银行：　　账号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿账号：　　邮政编码：＿＿＿＿＿＿＿＿邮政编码：以上就是根据规定对电力工程施工合同范本的回答。

电力工程施工合同书工程名称：湖南尚美尔投资有限公司10KV配套工程建设单位：湖南尚美尔投资有限公司　施工单位：湖南亨通电力有限公司年月日10KV配电工程施工合同甲方(发包方)：湖南尚美尔投资有限公司乙方(承包方)：湖南亨通电力有限公司受甲方委托，乙方承担湖南尚美尔投资有限公司10KV配套工程的施工，根据《中华人民共和国合同法》和长沙电业局有关规定，结合本工程的具体情况，经甲乙双方协商一致，签订本协议，作为办理施工、验收、工程款结算的依据。一、工程概况：1、工程名称：湖南尚美尔投资有限公司10KV配套工程。2、工程地点：长沙市杉木冲东路旁。3、工程内容:以现场查勘设计并报长沙电业局城南供电局审核的图纸为准。即从10KV线路T接到尚美尔公司地下室、一楼的分支箱。二、工程的承包及付款方式1、经双方商定，该工程采取大包干的方式。包办本次工程验收、送电，所有设备、电缆采购、安装、调试工作的所有手续。全部由乙方负责且甲方不再承担任何费用。2、工程造价：经双方协商，工程造价为人民币壹佰叁拾捌万元整(￥1380000元)（不含税），该造价根据甲乙双方现场查勘所定工程项目确定，如有增补项目，由乙方向甲方另行结算。3、本协议签订之日起1天内，甲方一次性预付工程款1000000元，工程接近尾声支付进度款300000元，余款在工程验收合格，送电后7日内付清。三、工期1、开工时间：乙方收到甲方预付款，工程具备施工条件，在取得长沙电业局城南供电局的开工许可通知后，乙方正式进场施工，开始计算工期。工程竣工时间为2011年11月30日(天气情况除外)安装调试完毕，验收并具备受电条件。　2、法定长假以及因季节性负荷紧张及其它原因造成不能停电时，以及其他不可预见因素的影响等原因，则工期相应顺延。