发包方 (以下简称甲方) 立合同单位:
承包方 (以下简称乙方)
为了明确责任,按质、按量、按时完成任务,依据《中华人民共和国经济合同法》及国家有关法律、法规和政策的规定,结合本工程具体情况,经双方协商,签订如下条款,共同遵守。
第一条 工程概况
一、工程名称:
二、工程地点:
三、工程范围和内容:
四、工程总造价:
五、质量等级:
六、工程工期:
第二条 承包方式
本工程采取下列第 项方式承包。
1、按施工图预算加签证、加政策性调整结算;
2、包工不包料;
3、包工包料。
如采取全部包干金额,一般不得调整。但遇设计变更或政策性调整引起设备、材料价格的调整及人力不可抗拒的自然灾害,可调整合同工程价格。
第三条 价款支付与结算
一、工程款支付方式:
二、由于工程设计变更而引起的工程量增减,价格按相关定额进行增减,按实结算。
三、工程结算依据
第四条 工程变更
本工程在施工中,任何一方不得任意变更设计。如确需变更时,双方协商,签证协议后方可变更。
第五条 工程验收
一、工程竣工后,双方组织有关人员及时验收。
二、工程竣工验收后,甲方方可使用。未经验收而使用则视为合格工程。
第六条 保修条件及期限
保修期 个月,在规定的保修期内,凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由乙方无偿保修(因甲方使用不当及人为损坏,不在无偿保修范围内)
第七条 双方责任
甲方:
一、工程开工前,应交给乙方施工图纸 份,地质勘察报告 份,并组织原设计单位向乙方进行技术交底和图纸会审。
二、做好施工区域内“三通一平”(水通、电通、路通、场地平)及地下原有管道、电路及其他障碍物的清理迁移工作。
三、确保乙方施工中的工作、生活环境,协助乙方协调当地群众关系。 乙方:
一、根据甲方按合同提供的建设工程文件、图纸、资料和有关规定等,及时编制施工方案,做好各项施工准备工作;
二、负责施工现场布置,指定电源、水源、道路和材料堆放位置;
三、严格按照施工图和技术说明书进行施工,确保工程质量。按合同规定时间,如期完工并交付验收,如遇不可抗拒因素,合同工期顺延。
第八条 违约责任
乙方的责任:
一、工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的,偿付逾期违约金。
二、工程未按合同规定的工期交付使用的,每逾期1天,按工程造价万分之 付违约金。
甲方的责任:
一、未能按照合同的规定履行自己应付的责任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿乙方由此造成的实际损失;
二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工,应采取措施弥补或减少损失。同时,赔偿乙方由此造成的停工、窝工、返工、倒运,人员和机械设备调迁,材料和构件积压的实际损失;
三、工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由甲方承担责任;
四、乙方验收通知书送达3日后不进行验收的,按规定偿付逾期违约金;
五、不按合同规定拨付工程款,按银行有关逾期付款方法规定的延付金额每日万分之 偿付乙方赔偿金。
第九条 安全、文明施工
乙方应按有关规定,采取严格的安全防护措施,承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。非乙方责任造成的伤亡事故,由责任方承担责任和有关费用。
乙方应文明施工,加强建设工程施工现场管理,保障施工顺利进行。
第十条 附则
一、双方协商同意的有关修改建筑设施变更文件、洽商记录、会议记要以及资料图表等,也是本合同的组成部分;
二、甲方指定 为工地代表;乙方指定 为工地代表。
三、本合同未尽事宜,双方另行解决。
四、本合同一式 份,甲、乙双方各执 份。
甲方(签章) 乙方(签章)
开户银行: 开户银行:
帐号: 帐号:
电话: 电话:
年 月 日
合同书
甲方(简称):____________________________________
乙方(简称):____________________________________
签定时间:____________________________________
承包合同
甲方:_____________________________________________________(以下简称甲方)
乙方:_____________________________________________________(以下简称乙方)
依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关规定,为明确双方的权利义务,本着互惠互利,权益平等的原则,结合本公司工程任务需求,经协商签订本合同。
第一条、工程概况
1、工程名称:____________________________________
2、工程地点:____________________________________
第二条、工程承包范围及材料
_______________________________________工程。
所用材料:多乐士牌腻子、底漆、面料等系列产品。(此项内容自修改)
第三条、承包方式及承包价款
(1)包工包料
(2)______________,____元/㎡,______________,____元/㎡,
______________,____元/㎡,______________,____元/㎡此单价为保温和涂料的分项单价。
(3)合同暂定________㎡总款约________万元
第四条、合同工期
开工日期:______年__月__日(应和甲方交接验收,并出具交接验收单或开工报告。)
竣工日期:______年__月__日
合同工期总日历天数(除不可抗拒自然因素天气外)___工作日。
如因乙方原因达不到总合同工期的要求,由乙方承担总合同相应条款的处罚,若受到前道工序影响没办法完成和不可抗拒自然因素应顺延工期。
第五条、质量标准
工程质量标准:严格按照图纸、建设单位要求,符合建筑验收规范的要求,原材料送检质检合格(涂料工程不送检),架材设备由乙方负责。如因乙方原因工程质量达不到总合同约定的质量标准,乙方承担违约责任,若受到前道工序质量标准的影响导致无法达到预期质量标准的乙方应和甲方协商解决。
第六条、付款方式
乙方承包后,原材料进场开工3日内甲方应付乙方_____%,工程进行_____%,甲方应支付合同款的____%,施工完成甲方支付合同款的 ____%,施工验收合格一个月内(以实际完成工程量结算总造价)甲方应付结算总造价的____%.(如交工日期无限期拖延,应在施工完成一个月内结算总造价)其余_____%为保修金,保修期(保修期一年)满无质量问题全额返还。
第七条、工程税金
此工程税金由_________方承担。
厨卫改造 地墙面换新
局部换新服务 格局风格重建 5天住新家
去看看
第八条、甲乙双方责任及义务
1、甲方按相应条款支付工程款。
2、乙方按照甲方要求的工期进行穿插施工。
3、乙方提供所用材料的合格证及相关检测报告。
4、乙方负责编制施工组织设计,施工方案及技术交底、安全技术交底,并负责实施。
5、乙方安排好工人的生活、工作及安全保障与公德教育,确保甲乙双方的财产不受损失。维持好工人的治安秩序。等费用由乙方承担。
6、如甲方不按相应条款支付工程款乙方有权停工带料,工期顺延。
第九条、甲方驻工地代表:_________。
第十条、乙方驻工地代表:_________。
第十一条、安全施工
1、安全目标:杜绝伤亡事故的发生,杜绝重大机械和火灾事故。
2、乙方应配合甲方建立安全保证体系,成立安全领导小组,由现场负责人担任组长,配合专职安全员,班组设立兼职安全员,形成安全管理网络。制定安全施工责任制度、明确安全岗位职责。加强安全教育,提高全员的安全意识。认真执行安全技术规范,严守安全规则,落实安全措施、确保安全施工;
3、乙方应按有关规定严格采取有效的安全防护措施,并服从甲方现场的统一管理,遵守现场管理制度,对所辖人员进行安全教育,并对他们的安全负责。由乙方原因造成的安全事故,由乙方自行承担事故的责任及经济损失。
第十二条、现场管理
应严格执行建设主管部门施工现场管理的规定及甲方的有关管理制度。现场分类整齐堆放材料、机具、挂牌标识。保持现场整洁。搞好生活区的管理,做好自身责任区的治安保卫工作,保持现场管理达标,创建标准化工地。
第十三条、违约责任
若一方不按合同条款造成另一方的一切损失,由违约方承担。
第十四条、保修责任
乙方向甲方承诺按照总施工合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
第十五条、合同的生效和终止
(1)合同生效日期为甲乙双方代表签字日期为准。
(2)合同的终止日期为工程完工并验收,保修期满,结清质保金后,合同自行终止。
第十六条、争议
甲乙双方在履行合同时发生争议,可以自行和解或要求有关部门调节,任何一方不愿和解、调解不成的,双方约定采用下列方式解决争议。
(1)双方达成仲裁协议,向仲裁委员会申请仲裁。
(2)向当地人民法院起诉。
第十七条、合同份数
本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等的法律效力。
甲方代表(签章):_________
乙方代表(签章):_________
签订日期: _____年_____月____日
这是为您提供的外墙保温涂料施工合同范本。
今天为大家介绍工程变更索赔的相关知识,那么工程变更索赔管理办法内容有哪些,工程变更索赔有效期是多久,工程变更索赔的时间有那些限制,以及工程变更索赔时间限制规定是什么呢,希望这些内容能够对您有所帮助,来了解一下吧!
建设工程施工合同是承包人进行工程建设施工,发包人支付价款的合同,是建设工程的主要合同。那么建设合同纠纷诉讼主体是什么,建设工程合同纠纷管辖范围包括哪些,建设合同纠纷起诉状的范本是什么?
今天小编为你介绍建设工程施工合同示范文本有知识,那么建设工程施工合同如何解读,建设工程施工合同通用条款有哪些,以及建设工程施工合同内容等知识,希望这些内容能够对你有所帮助!
今天小编为你介绍建筑防水工程技术规范的有关知识,那么建筑边坡工程技术规定有哪些,安全防范工程技术规范有哪些,以及i建筑防水工程技术标准是怎样的呢,希望这些内容能够对你有所帮助!
小编为您介绍建设工程纠纷的有关知识,那么建设工程纠纷司法解释有哪些,建设工程纠纷起诉状要怎么写,建设工程纠纷鉴定期限是多久,以及建设工程纠纷鉴定期限是多久呢,希望这些内容能够对您有所帮助。
想获取更多建设工程纠纷资讯