银川建设工程纠纷律师在线咨询

工程停工期间产生的费用该谁负担

工程停工期间费用该由谁承担，得看停工原因。 要是发包方的问题导致停工，像没按约定提供施工条件、没及时付工程进度款，按《民法典》规定，发包方得承担停工费用。这里面有承包人停工、窝工的人工钱，机械设备闲置的费用，还有合理的利润损失等，工期也得往后顺延。 要是承包人自己的问题，比如施工管理不行、劳动力或者设备不够，那承包人就得自己承担停工费用。而且，承包人可能还得为工期延误担责，赔偿发包方的损失。 要是遇到不可抗力，像自然灾害、社会突发事件这些不能怪双方的情况，一般是各自承担自己的损失。工程本身受损，还有因为工程损害造成第三人伤亡和财产损失，由发包方负责；承包人的施工机械设备损坏和停工损失，承包人自己担着；停工时，承包人按发包方要求留在场地的必要管理人员和保卫人员的费用，发包方出；工程清理、修复费用，也由发包方承担，工期同样顺延。 ...

施工合同工期可不可以办理延期

施工合同工期可以办理延期，不过要满足一定条件。按照《民法典》，因不可抗力、发包人原因等情况，承包人能要求工期顺延。 不可抗力指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，像自然灾害、政府行为等。遇到这些情况，承包人没办法正常施工，就有权主张工期延期。 发包人原因导致工期延误也很常见。例如，发包人没按约定时间提供施工场地、施工图纸，或者没及时支付工程进度款等，这时承包人可以提出工期顺延的要求。 要是承包人需要办理工期延期，得在情况发生后的合理时间内，按合同约定程序向发包人或监理工程师发书面通知。通知里要说明延期原因和预计延误时间，还得附上相关证明材料。 发包人收到通知后，要在合同约定的期限内审核并答复。要是双方对工期延期有争议，可以通过协商、调解、仲裁或者诉讼等方式解决。 ...

按尾款的30%打拆化债,2026年化债把剩余尾款打拆扣,工程款支付律是60%,我23年干了一个项目?

政策变动导致的化债比例差异，确实让人心里不舒服，但这事能不能找交通局补，关键看你签的化解协议里有没有写“按统一比例”或“保留调整权利”的条款。如果当初白纸黑字约定了比例，现在单方改低，你可以要求按原协议履行；如果只是口头说法，那就很难主张。建议你先去交通局调取当时的化解文件，对照一下是不是有参照其他项目执行的可能。若对方不认可，可以提起行政复议或行政诉讼，重点论证同批项目不同比例违反了公平原则。我是杭州的吴亮律师，如果仍有疑问，欢迎追问或一对一咨询。...