首页 > 法律知识 > 法律顾问 > 诉讼指南 > 大型住宅工程款纠纷,施工方反诉全胜背后的法律智慧

大型住宅工程款纠纷,施工方反诉全胜背后的法律智慧

跳过文章,直接获取专业解读?
来源:律图小编整理 · 2026.05.31 · 1065人看过
诉讼指南专业律师 付红亮律师 已认证
评分:5.0 执业17年 职务:合伙人
律所:北京市盈科(石家庄)律师事务所
执业证号:11301201310360547
擅长领域:建设工程纠纷
咨询电话:15512130512
代表案例:21个
律师优势:有团队,办过大案,高学历,有顾问单位经验,丰富的专业经验,大型企业服务经验;付红亮,北京市盈科(石家庄)律师事务所商事争议与经济犯罪部副主任,深耕法律服务行业十余年,始终秉持“专业赋能、诚信立本、匠心维权”的执业理念,专注建设工程、房地产、商事合同、债权债务、劳动工伤等领域法律事务,累计承办案件超500件,以扎实的法律功底、丰富的实务经验和极致的服务态度,为当事人破解法律困局、守护合法权益,赢得业界高度认可与当事人广泛信赖。
更多>
导读:某建筑施工企业承建住宅项目,工程交付后开发商拖欠几千万元工程款,还提起巨额反诉。付红亮律师接受委托,精准举证抗辩,一审、二审全面驳回开发商反诉,为施工方扫清障碍。
大型住宅工程款纠纷,施工方反诉全胜背后的法律智慧

某建筑施工企业与一家房地产公司签订住宅项目施工合同,承建多栋住宅楼、车库及配套工程。企业投入大量人力物力完成施工,工程几年前就竣工验收合格并交付业主入住。然而,开发商长期拖欠几千万元工程款,企业提起本诉追款时,开发商竟提起巨额反诉,主张工程存在质量瑕疵、逾期竣工、部分工程未施工、扣款不合理、维修费用巨大等。

付红亮律师接受施工企业委托后,全面梳理案件。在质量抗辩上,他提交竣工验收报告、交付证明、质保期维修记录,证明工程验收合格、交付多年、已过质保期,且维修费用是开发商自行改造所致,与施工质量无关;工期抗辩方面,他提交工期顺延签证、开发商逾期付款证明、设计变更文件,表明工期延误是开发商责任;对于未完工程抗辩,他拿出施工图纸、签证单、验收记录,证明企业已完成全部合同及签证工程;扣款抗辩时,他指出罚款、水电费、检测费无合同依据、无企业确认,是开发商单方行为。

这里普及个法律知识,在建设工程领域,工程验收合格交付后,若无明确证据,开发商不能随意以质量等问题要求施工方担责。

一审法院采纳了付红亮律师全部代理意见,全面驳回开发商反诉。开发商不服上诉,二审法院维持原判。至此,开发商的反诉全被驳回。

判决下来后,施工企业将相关的合同、验收报告等文件小心整理好,放在文件柜里。这场纠纷的胜利,让企业可以更安心地投入后续工程建设。

网站地图

更多#法律顾问相关法律知识