首页 > 法律知识 > 法律顾问 > 诉讼指南 > 证据审查助力逾期交房索赔胜诉,开发商违约赔偿几何?

证据审查助力逾期交房索赔胜诉,开发商违约赔偿几何?

跳过文章,直接获取专业解读?
来源:律图小编整理 · 2026.03.18 · 1088人看过
诉讼指南专业律师 何小艳律师 已认证
评分:5.0 服务:888人 执业18年
律所:广西艾登律师事务所
执业证号:14503200811726937
擅长领域:建设工程纠纷
咨询电话:13387735229
代表案例:6个
律师优势:有团队,主任律师,办过大案,高学历,有顾问单位经验,丰富的专业经验;何小艳律师,毕业于甘肃政法大学,2006年取得法律职业资格证书,现任广西艾登律师事务所主任及合伙人,在创办广西艾登律师事务所之前,曾在广东司法警官职业学院分教处担任法学教师,此后先后在北京德恒(广州)律师事务所,广西九宇律师事务所、广西桂宁律师事务所等律所担任专职律师。 二、擅长的业务 1、各种债权债务纠纷; 2、各种类型的合同纠纷; 3、公司法方面的非诉与诉讼业务; 4、基础建设工程及
更多>
导读:本案难点在于开发商以物业费免除协议及施工天气影响为由拒赔。证据突破口为何小艳律师深入审查证据,指出开发商证据无法证明免责,最终助原告获逾期交房违约金。
证据审查助力逾期交房索赔胜诉,开发商违约赔偿几何?

法律案件中,证据如同迷雾中的灯塔,若不能精准审查,事实认定便会陷入困境。在这起开发商逾期交房的案件中,广西艾登律师事务所的何小艳律师凭借细致的证据审查,为原告赢得了胜利。

证据梳理,明确争议焦点

原告贾XX、王X与被告长安XX公司签订《商品房买卖合同》后,被告逾期交房。原告要求被告支付逾期交房违约金,被告则辩称原告已同意免除其违约责任,且施工受天气等因素影响应顺延交房时间。何小艳律师仔细查阅原告提供的身份证、企业公示信息、合同及付款凭证等证据,同时对被告提供的施工许可证、气象资料和《入伙手续书》进行全面梳理,明确了双方的争议焦点。

细节挖掘,击破被告抗辩

对于被告以《入伙手续书》主张原告免除其违约责任的观点,何小艳律师深入分析该协议内容,发现其仅涉及房屋交付和物业费收取,未涉及逾期交房违约责任的免除。同时,针对被告提出的施工受天气和节假日影响应顺延交房时间的主张,何律师指出法定节假日和中高考时间在签约时双方已知晓,且被告提供的气象资料无法证实施工单位的具体停工天数和原因,被告也未履行告知义务,有力地击破了被告的抗辩。

精准论证,助力原告胜诉

何小艳律师根据合同约定和证据情况,精准论证被告的违约行为。从合同约定的交房时间和实际交房时间计算逾期天数,以原告已支付购房款为基数,按日万分之一计算违约金。最终,法院采纳了何律师的观点,判决被告支付原告逾期交房违约金19218元,为何律师凭借对证据的细致审查和精准论证,成功维护了原告的合法权益。

网站地图

更多#法律顾问相关法律知识