首页 > 法律知识 > 公司经营 > 工商税务 > 律师省高院再审建工案,为企业减损超千万维护合法权益

律师省高院再审建工案,为企业减损超千万维护合法权益

跳过文章,直接获取专业解读?
来源:律图小编整理 · 2026.02.13 · 1416人看过
导读:在当下建设工程领域纠纷频发的社会环境中,专业律师的作用愈发凸显。河南达兴律师事务所一位律师凭借专业能力和不懈努力,在复杂的建工纠纷案件中为企业成功减损,展现出律师在维护当事人合法权益方面的重要价值。
律师省高院再审建工案,为企业减损超千万维护合法权益

一、专业资质与多元业务

鲁世超律师执业于河南达兴律师事务所,执业证号为1410xxxxxxxxx7858,服务地区为洛阳,联系地址位于洛阳市洛龙区正大国际西区CPL-1201室(市民之家南)。自执业以来,他累计承办案件已逾100件,具备深厚的实务积淀。鲁世超律师深耕建设工程领域,成功办理相关案件70余件,尤其专精房产案件,同时在合同纠纷债权债务人身损害等领域也有丰富实践经验,其擅长领域广泛,涵盖房产相关、合同纠纷、建设工程、交通事故、债权债务等。

二、复杂建工纠纷案件详情

这起案件源于一起建设工程合同纠纷。实际施工人李XX主张被告洛阳XX医院后勤管理有限公司、洛阳XXXX公司等支付工程款保证金及停工损失。一审判决部分支持了李XX的诉讼请求,XX公司等不服提起上诉,二审维持部分判项并对工程款数额部分调整。XX公司等仍不服,向河南省高级人民法申请再审并获提审。再审申请人提出复工后工程款应据实结算、已支付的多项材料款应扣除、承担80万元停工损失缺乏依据等诉求。

三、再审审理与判决结果

河南省高院再审对争议焦点逐一审理。关于复工后工程款,因无其他明确约定且申请人未申请鉴定,维持原审按估算价款认定;对于材料款,钢材、商砼、木方款及除锈款有相应证据支持予以扣除,车辆转让款申请人放弃再审申请理由;关于停工损失,法院认为原审酌定数额处理并无不当。再审判决撤销二审部分判项,维持部分判项,改判XX公司等支付工程款及利息,驳回李XX其他诉讼请求。

四、律师努力与显著成效

本案经过省高院两次再审,第一次判决委托人需支付停工损失1000万元,经鲁世超律师代理,省高院再审审查后发还一审重审,重审一审根据其辩论意见将停工损失改判为80万元。对于三百多万元已付材料款,重审一审、二审均未认定,鲁世超律师代理省高院提审此案,最终依法将该款项予以抵扣。该案最终为委托人减损920万元停工损失和300余万元已付材料款,有效维护了当事人合法权益,展现了他精益求精、良知执业的理念。

网站地图

更多#公司经营相关法律知识