提问 15万律师在线解答
首页 > 法律知识 > 建设工程纠纷 > 工程款纠纷 > 施工企业怎样应对发包人拖欠工程款

施工企业怎样应对发包人拖欠工程款

跳过文章,直接获取专业解读?
来源:律图小编整理 · 2022.12.23 · 2640人看过
导读:1、完善施工合同条款。有一些施工企业法律意识较为淡薄,他们觉得反正现在的施工合同都是套用建设部建设工程施工合同示范文本,没必要修改了。2、重视签证管理。3、充分运用建设工程价款优先受偿权。
施工企业怎样应对发包人拖欠工程款

随着我国城市化的发展,建筑业也发展得格外快。但是在建筑业存在着一个普遍的现象,那就是发包方拖欠施工企业的工程款。当施工单位面临这样的问题该如何应对,下面请看对施工企业怎样应对发包人拖欠工程款知识的解析。

施工企业怎样应对发包人拖欠工程款:

一、完善施工合同条款。

有一些施工企业法律意识较为淡薄,他们觉得反正现在的施工合同都是套用建设部《建设工程施工合同》示范文本,没必要修改了。其实不然,示范文本通用条款虽然从各方面规定了发包人和承包人的一些权利义务,但还有很多是通用条款没有规定的,需要在专用条款中约定。例如,对于工程变更追加造成工期顺延的具体计算方式,通用条款就没有规定。

有一个案例,某建筑公司承接某银行办公楼工程,合同约定180天完工,但最后实际工期为300天。竣工结算时,某银行以工程延期为由对建筑公司罚款100万。建筑公司则以工程有追加变更为由抗辩,不同意扣款并诉至法院要求某银行支付全部工程款。最终,法院判决建筑公司应当赔偿某银行因工程延期竣工造成的损失80万,理由是双方在合同中没有对工程量追加导致工期顺延的计算方式作出约定,即使有追加,工程实际工期也远远超过合理工期,且建筑公司未取得工期顺延的签证。法院判决对某建筑公司极为不利。试想,如果某建筑公司重视合同的签订工作,在专用条款中就工程量追加导致的工期顺延计算方式作出约定,可能就不会发生此类事件了。因此,如何完善专用条款,对施工企业来讲是很重要的。

二、重视签证管理。

签证对施工企业非常重要,特别是对于一些涉及到竣工结算、工程索赔的签证资料,施工企业应当特别重视。在前面那个案例当中,如果某建筑公司能够拿到业主就工期顺延的签证,建筑公司就可以对抗业主提出的工期索赔,并避免最后的不利后果。

还有一些施工企业觉得,工程量追加了是事实,就算没有签证,业主也要付款。其实不然,《建设工程施工合同》示范文本通用条款31.2条规定:“承包人在双方确定(工程)变更后14天内不向工程师提出变更工程价款报告时,视为该项变更不涉及合同价款的变更。”因此,即使业主确认了工程量追加,但如果施工企业不及时提出变更工程款的报告,最后很可能导致该工程款得不到认可。

三、充分运用建设工程价款优先受偿权

合同法》第286条规定,“发包人未按照约定支付价款的,承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的,除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外,承包人可以与发包人协议将该工程折价,也可以申请人民法院将该工程依法拍卖,建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿”。

行使优先受偿权应注意几个问题:

1、行使优先权的期限为六个月,自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算。

2、优先受偿的建筑工程价款包括承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬、材料款等实际支出的费用,不包括承包人因发包人违约所造成的损失。

3、消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项(50%以上)后,承包人就该商品房享有的工程价款优先受偿权不得对抗买受人。

4、建设单位逾期支付工程款,承包人催告后在合理期限内发包人仍不支付。

5、建设工程性质适合于折价、拍卖。对学校、医院等以公益为目的的工程一般要排除在优先受偿范围之内。

四、提起代位权诉讼

有些发包人往往以对外债务收不回来为借口表示无力支付工程款,对此承包人可按照合同法的规定提起代位权诉讼。《合同法》第73条规定:“因债务人怠于行使其到期债权,对债权人造成损害的,债权人可以向人民法院请求以自己的名义代位行使债务人的债权。”例如,某化工厂欠了施工企业的工程款,而某公司又欠化工厂的货款未付,这时施工企业就有可能提起代位权诉讼,直接起诉某公司要求其支付货款。提起代位权诉讼

应当符合以下条件:

1、债权人对债务人的债权必须合法。也就是说,承包人与发包人已经办理了工程款结算手续,发包人确实应当支付工程款而没有支付。

2、债务人怠于行使其债权,并对债权人造成损害。这主要是指发包人不支付承包人的工程款,又不以诉讼方式或仲裁方式向其债务人主张其到期债权,导致承包人不能拿到工程款。

3、债务人的债权已经到期。即承包人的工程款已经超过付款期限,发包人仍然没有支付。

4、债务人的债权不是专属于债务人自身的债权。专属于债务人自身的债权主要是指基于扶养关系、抚养关系、赡养关系、继承关系产生的给付请求权和劳动报酬、退休金养老金抚恤金、安置费、人寿保险、人身伤害赔偿请求权等权利。

五、在执行过程中申请对发包人的到期债权予以强制执行

如果承包人直接起诉发包人,判决胜诉后却发现发包人没有财产可供执行,但发包人对第三人有到期债权。这时,承包人可以向法院申请对该到期债权予以强制执行,要求第三人直接向承包人履行债务。但是,应当注意的是,第三人如果在收到法院协助履行通知后十五天内提出了书面异议,则法院不能对其强制执行。这时,承包人只能另外提起代位权诉讼,要求法院判决第三人向其履行债务。

有法律问题?北京律师为您在线解答
看完仍有疑问?想要更详细的答案?
更快速 更准确 更全面

更多#工程款纠纷相关

  • 2021.03.26 417次阅读
  • 可以通过以下方式解决:1、完善施工合同条款;2、重视签证管理;3、充分运用建设工程价款优先受偿权;4、在执行过程中申请对发包人的到期债权予以强制执行。
    2021.07.19 1321次阅读
  • 1、完善施工合同中的对应条款。2、重视签证管理,特别是对于一些涉及到竣工结算、工程索赔的签证资料,应当特别重视。3、充分运用建设工程价款优先受偿权。4、在执行过程中申请对发包人的到期债权予以强制执行。
    2022.11.05 1221次阅读
  • 2019.04.07 2365次阅读
  • 一、完善施工合同条款,示范文本通用条款虽然从各方面规定了发包人和承包人的一些权利义务,但还有很多是通用条款没有规定的,需要在专用条款中约定。二、重视签证管理,签证对施工企业非常重要,特别是对于一些涉及到竣工结算、工程索赔的签证资料,施工企业应当特别重视。
    2020.12.09 1186次阅读
  • 1、完善施工合同中的对应条款。2、重视签证管理,特别是对于一些涉及到竣工结算、工程索赔的签证资料,应当特别重视。3、充分运用建设工程价款优先受偿权。4、在执行过程中申请对发包人的到期债权予以强制执行。
    2022.11.18 1954次阅读
  • 2020.11.13 453次阅读
  • 不同级别的企业可承包工程范围不一样。特级企业可承担各类房屋建筑工程的施工;一级企业可承担单项建筑安装合同额不超过企业注册资本金5倍的房屋建筑工程的施工;二级企业可承担单项建筑安装合同额不超过企业注册资本金5倍的房屋建筑工程的施工。
    2019.03.04 1285次阅读
  • 员工工资,用人单位都应该及时进行发放,不能拖欠,否则就要承担相应的法律责任。在指定的期限内仍然一直不支付的,很可能构成拒不支付劳动报酬罪,这样是会被追究刑事责任的。
    2022.11.05 1628次阅读
  • 2020.10.23 457次阅读
  • 企业拖欠工程款的处理:1、通过电话和函件收取。经常给施工单位打电话询问工程款支付进度,并注意做好记录工作,以防对方钻法律空子,提前保留证据;2、亲自到对方企业领取;3、如果精力有限,可以委托专业律师处理;4、委托正规合法的讨债企业代收;5、向法院提起诉讼,提供担保,冻结对方资产等方式。
    2022.03.30 899次阅读
  • 建议尽快向法院起诉要求还款,一旦超过了三年的诉讼时效,丧失胜诉权。胜诉之后,如果对方在履行期未履行法院判决,可以申请法院强制执行。起诉必须符合下列条件:(一)原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织;(二)有明确的被告;(三)有具体的诉讼请求和事实、理由。
    2022.11.17 2165次阅读
  • 2021.03.29 2466次阅读
  • 企业拖欠工程款的处理:1、通过电话和函件收取。经常给施工单位打电话询问工程款支付进度,并注意做好记录工作,以防对方钻法律空子,提前保留证据;2、亲自到对方企业领取;3、如果精力有限,可以委托专业律师处理;4、委托正规合法的讨债企业代收;5、向法院提起诉讼,提供担保,冻结对方资产等方式。
    2022.01.09 1202次阅读
  • 劳动者在遇到工资被拖欠三个月公司一直不肯发工资时可以到当地的劳动管理监督大队去举报该公司,一般来说在劳动者到劳动行政部门举报之后,公司会补发工资,当事人也可以申请劳动仲裁,如果在申请劳动仲裁之后会结果不满意或者是公司依旧不发工资,可以到法院起诉。
    2022.11.08 11093次阅读
加载更多
更多

工程款纠纷最新文章

  • 违章建筑工程款纠纷的处理方式包括协商、起诉等,由于采取协商的方式并不一定可以解决此类纠纷,故此在协商的时候,最好是采取相应的办法收集与工程款纠纷相关的证据,这样可以在确定协商无法达成一致之后向法院起诉。
    1114次阅读2023.01.27
  • 先可以通过协商的方式来处理,如果协商解决不好可以请第三方机构调解,如果调解不成功的就可以收集向法院起诉解决,只要符合起诉立案的条件法院是会受理自己的案件,并依法的开庭审理。
    1524次阅读2023.01.26
  • 违章建筑工程款纠纷起诉可能需要三个月、或者是六个月解决。违章建筑工程款纠纷一般属于民事纠纷,对于此类纠纷,若法院采取普通程序来审理,那么通常情形下需要在六个月内审结该纠纷。
    1386次阅读2023.01.26
  • 工程结算纠纷不可以起诉到检察院,因为工程结算引发的纠纷不属于检察院的管辖范围,正常情况下应该到法院起诉,管辖法院是被告人所在地或者公证合同履行地的民事法院,工程合同中另有约定的除外。
    1844次阅读2023.01.26
  • 工程款索要纠纷常见的处理方法主要是协商、仲裁和起诉,不过申请仲裁索要工程款的前提条件是合同中有仲裁条款或者专门签订过仲裁协议,没有相关约定也不能自行协商处理的,向法院起诉之前要准备好相关的诉讼材料。
    1256次阅读2023.01.26
遇到工程款纠纷问题?
律图专业律师 处理更可靠
快速咨询

工程款纠纷专题解读

想获取更多建设工程纠纷资讯

微信扫一扫

想获取更多建设工程纠纷资讯

微信扫一扫