首页 > 法律知识 > 建设工程纠纷 > 工程款纠纷 > 工程停工损失要如何计算

工程停工损失要如何计算

跳过文章,直接获取专业解读?
来源:律图小编整理 · 2024.02.26 · 1691人看过
导读:很多时候我们会发现,其实无论我们是在购物、出行、学习还是工作中,都是离不开法律知识的,我们应该要学会运用法律的武器来保护好自己的合法权益。如果您的生活正面临着与工程停工损失要如何计算相关的问题而无法解决的话,那么可以从本文内容中来寻找答案。
工程停工损失要如何计算

1、停工索赔,应该参照你们那里的建设工程造价依据进行赔偿,但必须有监理签过的停工。

2、因发包人或工程师的行为或失误造成停工,给承包人造成损失和(或)导致工期延误的,发包人应赔偿承包人损失(即费用索赔),顺延延误的工期(即工期索赔)。

费用索赔内容视不同的停工情况而定,一般可以包括期人工费;

设备费;

材料费;

保函手续费;

贷款利息;

保险费;

利润;

管理费几个方面人工费:

包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的损失费等累计。

设备费:

可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式。

保函手续费:

工程延期时,保函手续费相应增加。

3、停工索赔要看是谁的原因造成的,是承包人自己造成的是不能索赔的,是业主原因造成的可以索赔,主要是人员、设备、场地租用等成本费本,但不能包含利润。

以上人员、设备及实际停工的起讫时间必须要有监理工程师确认,要保留好相关的资料和图片供相关部门调查,停工索赔必须在规范规定的期限内提出,一般不得超过28天,否则无效。

以上知识就是对相关法律问题进行的解答,工程建设时历发包人原因造成大型设备闲置的,闲置设备产生的费用和实际损失由发包人承担,承包人可以与发包人协商赔偿,协商不成可向法院起诉。

查看了上面文章的内容,相信已经已经对工程中大型设备闲置要如何索赔的问题进行了解答。实践中我们遇到法律方面的问题时,需要沉着冷静的面对并解决,必要时可以寻求法律专业人士的帮助。阅读完上文内容如果还没有解答您的问题,您可以点击下方“立即咨询”按钮寻求专业律师的帮助。

通过上述文章中的内容,详细大家已经对工程停工损失要如何计算问题有了一定的了解,建议大家可以多多了解一些这方面相关的法律知识,才可以在遇到法律问题的时候可以运用法律的武器来保护自己的合法权益。针对上述文章中的问题,如果您还有不清楚需要了解的地方,可以直接点击下方“立即咨询”按钮和律师进行在线沟通。

网站地图

更多#工程款纠纷相关

  • 438次阅读
  • 自然灾害的停工损失计入营业外支出。营业外支出包括固定资产盘亏、报废、毁损、和出售的净损失、非季节性和非修理性期间的停工损失、职工子弟学校经费和技工学校经费、等。是指不属于企业生产经营费用,与企业生产经营活动没有直接的关系,但应从企业实现的利润总额中扣除的支出。
    2024-03-03 934次阅读
  • 2023.05.20 1551次阅读
  • 433次阅读
  • 自然灾害的停工损失计入营业外支出。营业外支出包括固定资产盘亏、报废、毁损、和出售的净损失、非季节性和非修理性期间的停工损失、职工子弟学校经费和技工学校经费、等。是指不属于企业生产经营费用,与企业生产经营活动没有直接的关系,但应从企业实现的利润总额中扣除的支出。
    2024-02-20 847次阅读
  • 2023.05.22 1918次阅读
  • 367次阅读
  • 企业因为拆迁造成的停产停业的损失,按照企业在被拆之前的盈利和造成的相关损失来计算。实践中补偿包括:企业现有机器设备和库存原材料、产品包括半成品的折损和搬迁费用;停产停业期间职工的工资、社保费用以及遣散安置补偿费等;企业迁址证照重新办理及变更相关费用。
    2024-02-27 885次阅读
  • 2023.05.17 1222次阅读
  • 390次阅读
加载更多
遇到工程款纠纷问题?
律图专业律师 处理更可靠
快速咨询