工程造价争议，律师巧破困局维护权益

在建设工程领域，工程造价与工期争议时常发生，给当事人带来诸多困扰。湖南金厚（浏阳）律师事务所的杨俊律师，凭借其近10年的执业经验和专业素养，在这类案件中展现出卓越的能力。

杨俊律师自2017年执业以来，累计办理刑事、民事、行政、商事等各类诉讼案件数百件。他拥有法学专业背景，不仅精通法律知识，还在长期的实践中积累了丰富的办案经验。其擅长的领域广泛，包括刑事辩护、婚姻家事、合同纠纷等，尤其在建设工程合同纠纷处理方面表现出色。

曾有一起建设工程案件，双方对工程量、计价方式、停窝工损失存在巨大分歧。发包方认为承包方虚报工程量，计价方式过高，且停窝工损失是承包方自身管理不善导致，不应由发包方承担。而承包方则坚持自己的工程量计算无误，计价方式符合合同约定，停窝工是由于发包方的原因造成，发包方应给予相应赔偿。

杨俊律师接受承包方委托后，首先申请司法鉴定。他深知司法鉴定在这类案件中的重要性，通过专业的鉴定机构来确定工程量和计价的准确性。同时，他仔细梳理施工日志和监理例会纪要，从中寻找对己方有利的证据。在这个过程中，他发现鉴定意见存在一些漏洞和超范围部分。比如，鉴定机构在计算工程量时，对某些项目的计算方法不符合行业规范；在确定停窝工损失时，考虑的因素不全面，超出了合理范围。

在庭审质证环节，杨俊律师凭借扎实的法律知识和丰富的庭审经验，对鉴定意见提出了有力的质疑。他指出鉴定意见中的不合理之处，并结合施工日志和监理例会纪要等证据，说明承包方的主张是合理合法的。他的质证意见引起了法院的重视，影响了法院对鉴定意见的采信度。

最终，法院综合考虑杨俊律师提供的证据和质证意见，作出了公正的判决。承包方的合法权益得到了维护，挽回了经济损失。这起案件充分体现了杨俊律师在建设工程造价与工期争议案件中的专业能力和敬业精神。他能够精准把握案件的关键，通过有效的手段为当事人争取最大的利益。无论是在证据收集、鉴定申请，还是庭审质证等环节，他都展现出了一名优秀律师应有的素养。在浏阳地区，杨俊律师凭借其出色的表现，赢得了当事人的广泛好评，成为值得信赖的资深执业律师。