嵇成吉律师,执业证号13205202010195023,就职于上海市锦天城(苏州)律师事务所,服务地区为江苏-苏州。他擅长民商事纠纷与刑事辩护,执业以来办理了数百起案件。
在建设工程施工合同纠纷案件中,嵇成吉展现出出色的专业能力。2026年2月3日,云南省昭通市昭阳区人民法院对一起建设工程施工合同纠纷作出判决。2020年7月,原告成都某建筑工程有限公司与被告一昭通某房地产开发有限公司签订合同承建案涉工程。工程竣工验收结算后,被告一尚欠进度款和质保金。嵇成吉代理原告,紧扣合同约定主张违约金顶格计算,利用被告当庭自认“经营状况恶化、无力支付”,援引不安抗辩权及预期违约规则,促使法院突破合同约定期限判决提前支付质保金。针对一人股东,精准适用《公司法》第六十三条举证责任倒置,最终法院判决被告一支付工程进度款、质保金及违约金共计747XXXX1955.61元,原告享有建设工程价款优先受偿权,被告二承担连带清偿责任。
2023年10月,江苏省张家港市人民法院审理的一起建设工程施工合同纠纷中,2020年8月,原告上海某(集团)有限公司与被告苏州XX公司签订合同承建工程。被告长期拖延结算以拒付工程款,嵇成吉充分利用《备忘录》约定,结合多次书面催告函和竣工备案时间节点,成功迫使法院认定被告违约,依据审定造价扣除3%质保金后判令付款。法院判决被告支付工程款324XXXX6182.08元及利息,原告享有优先受偿权,被告返还保证金10万元。
2022年11月,江苏省常熟市人民法院审理的建设工程施工合同纠纷,原告上海某(集团)有限公司与被告常熟某房地产开发有限公司签订合同,被告以“结算未完成”为由拒付到期工程款,并提起近3000万元的反诉索赔。嵇成吉通过举证工程联系单、工期说明等证据,证明工期延误系因疫情、甲方原因等非原告责任;针对渗漏问题,以联系单证明系第三方原因导致地库上浮;针对管理人员违约,指出被告举证不足。最终法院仅支持10万元逾期提交资料违约金,其余反诉全部驳回,判决被告支付工程款426XXXX1467.65元及逾期利息,原告享有优先受偿权,被告返还投标保证金20万元。
在刑事辩护方面,2023年7月,江苏省苏州市吴江区人民法院审理的危险驾驶罪案,被告人孙X醉酒驾驶被查获。嵇成吉接受委托后,及时了解案情,引导被告人认罪认罚,积极促成认罪认罚具结,争取到相对轻缓的量刑建议。申请适用速裁程序,高效结案。庭审中对指控事实、罪名及量刑建议均无异议,确保判决稳定性。最终法院判处被告人孙X拘役一个月五天,并处罚金人民币二千元,孙X未上诉。
嵇成吉律师始终坚持依据真实证据推进案件,凭借专业知识和丰富经验,为当事人争取合法权益,在民商事纠纷和刑事辩护领域持续处理各类案件,以实际行动践行着“法律让生活更美好”的执业理念。
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
网站地图