首页 > 精选解答 > 施工合同纠纷精选解答 > 发包人的违约责任有哪些

发包人的违约责任有哪些

时间:2026.01.14 标签: 建设工程纠纷 施工合同纠纷 阅读:1025人
律师解析:
1.若发包人未按约定提供原材料、设备、场地、资金、技术资料等条件,致工程停建、缓建,需赔偿承包人停工、窝工等损失和实际费用。
2.发包人未按合同支付工程款,要担逾期付款责任。
承包人可催告其在合理期限付款,逾期不付,除不宜处置工程外,承包人可与发包人协议折价或请求法院拍卖工程,并优先受偿。
3.因发包人致使工程质量有问题,其需承担修复、赔偿等责任。

案情回顾:

小朱与小丽签订建设工程合同,约定由小朱负责工程建设,小丽作为发包人按约提供相关条件并支付价款。施工中,小丽未依约提供原材料和资金,导致工程中途停建。工程完工后,小丽又未按合同支付工程价款。此外,因小丽提供的设计方案存在问题,导致部分工程质量不达标。小朱要求小丽赔偿停工损失、支付工程价款并承担质量修复费用,小丽拒绝,双方产生争议。

案情分析:

1、小丽未按约定时间和要求提供原材料、资金,致使工程中途停建,应赔偿小朱因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
2、小丽未按合同约定支付工程价款,应承担逾期付款的违约责任。小朱可催告小丽在合理期限内支付价款,若小丽逾期不支付,除不宜折价、拍卖的建设工程外,小朱可与小丽协议将该工程折价,也可请求法院依法拍卖,就工程折价或拍卖价款优先受偿。
3、因小丽原因导致工程质量问题,小丽需承担相应修复、赔偿等责任。
版权声明:本平台对图文内容模式享有独家版权,未经许可不得以任何形式复制、转载。
  • 发包人违约应承担的违约责任主要是赔偿损失。损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益,但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违...... 更多>>
  • 违约责任包括 阅读:850次
    一、违约责任是一种民事责任, 二、违约责任是违约方对相对方承担的责任 三、违约责任是履行合同不完全或不履行合同义务而承担的责任, 四、违约责任具有补偿性和一定的任意...... 更多>>
  • 发包方会承担违约责任。 根据《民法典》规定,发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。...... 更多>>
  • 发包方会承担违约责任。 根据《民法典》规定,发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。...... 更多>>
  • 如果发包人未按约定支付工程预付款或工程进度款,发包人应承担不履行、不适当履行或迟延履行违约责任,发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包...... 更多>>
  • 如果发包人未按约定支付工程预付款或工程进度款,发包人应承担不履行、不适当履行或迟延履行违约责任,发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包...... 更多>>
北京师通律师事务所律师

北京师通律师事务所

北京师通律师事务所成立于2005年,是北京电视台法制节目特约专家律师团成员,是一家提供一站式法律解决方案的专家型综合性律师事务所。总部位于北京市朝阳区核心CBD(原李嘉诚办公室)。我所以提供综合性、专业化的法律服务为特色,凝聚了一批毕业于国内外顶级法学院校的优秀律师人才、法律专家学者。不仅理论功底扎实,且具备丰富的实战经验。师通在刑事辩护、婚姻继承、家族财富与传承、知识产权、房地产与建设工程、金融证券、公司法、合同法、劳动法等多个法律领域均有深度研究和实践操作。 此外,师通律师团队秉持庭上争先机,庭下谋共赢的服务理念,为客户发掘和开启机遇,我们凭借卓越的谈判技巧、出色的庭辩能力、高度的敬业精神、良好的职业道德以及高效的团队协作赢得了业界的广泛赞誉和客户的高度认可,也树立了良好的口碑和品牌形象。 北京师通律师事务所始终以客户为中心,不止步于满足客户所需,更关注实现客户目标的方式,根据客户的具体需求提供定制化的法律服务,包括但不限于提供专业精准的法律意见,策划并实施多元化的解决方案,力求在保障客户合法权益的同时,以温度创胜诉,最大限度地降低客户的诉讼成本和潜在风险。出色的案件办理能力和较高的胜诉率受到客户的认可,被评为胜诉率较高的律师事务所之一。

立即咨询

1分钟提问,海量律师解答

1

说清楚

完整描述纠纷焦点和具体问题

2

耐心等

律师在休息时间解答,请耐心等待

3

巧咨询

还有疑问?及时追问律师回复

立即咨询