高级合伙人
最新建设工程纠纷律师回复
施工合同工期可不可以办理延期
施工合同工期可以办理延期,不过要满足一定条件。按照《民法典》,因不可抗力、发包人原因等情况,承包人能要求工期顺延。 不可抗力指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况,像自然灾害、政府行为等。遇到这些情况,承包人没办法正常施工,就有权主张工期延期。 发包人原因导致工期延误也很常见。例如,发包人没按约定时间提供施工场地、施工图纸,或者没及时支付工程进度款等,这时承包人可以提出工期顺延的要求。 要是承包人需要办理工期延期,得在情况发生后的合理时间内,按合同约定程序向发包人或监理工程师发书面通知。通知里要说明延期原因和预计延误时间,还得附上相关证明材料。 发包人收到通知后,要在合同约定的期限内审核并答复。要是双方对工期延期有争议,可以通过协商、调解、仲裁或者诉讼等方式解决。 ...
依法不用招标的情形包括什么
在招投标场景中,很多人关心哪些项目不用招标。依据《中华人民共和国招标投标法》等法规,有几类情形可依法不用招标。 首先,涉及国家安全、秘密、抢险救灾,或者利用扶贫资金以工代赈且要用农民工的特殊项目,因情况特殊不宜招标,可不进行招标。 其次,如果采购人自身有能力建设、生产或提供项目所需,就无需招标。例如有特殊专业能力的采购人,凭自身实力就能完成项目、生产产品或提供服务。 再者,通过招标选定的特许经营项目投资人,如果自身能建设、生产或提供相关项目,也不用二次招标。当需要向原中标人采购工程、货物或服务,不然会影响施工或功能配套时,可不再招标。 另外,技术复杂、有特殊要求或受自然环境限制,只有少量潜在投标人的项目,若招标时间和成本与项目价值不匹配,可不招标。但要注意,不招标项目一般需相关部门审批,以此保证不招标行为合法合理。 ...
招标完成后项目需求调整要怎么处理
1、招标结束后要是项目需求有变动,得根据不同情形好好处理。要是需求变动不大,没影响到中标结果的关键内容,那招标人和中标人可以商量着签个补充协议。不过这个协议的内容可不能和原来招标合同的重要条款对着干,必须得公平合理地调整双方的权利和义务。等双方谈妥了,补充协议要送到原来审批项目的部门和相关监督部门去备案。 2、要是需求变动比较大,有可能影响中标结果或者违背原来招标的目的,招标人就得小心处理了。要是调整之后项目的性质、规模、技术要求等有重大改变,那原来的招标可能就不合适了,招标人可以考虑重新进行招标。重新招标得按照法律规定的招标流程来,要发布招标公告、接收投标、开标、评标等等。 3、不管需求变动大小,在处理这事的整个过程中,招标人都要赶快通知所有参与招标的人,保证大家都能及时了解情况。要是因为需求变动让中标人遭受了损失,招标人得按照实际状况和合同约定合理赔偿。要是双方在需求调整这件事上有了纠纷,可以先试着协商、调解;要是协商和调解都不管用,就按照合同里约定的仲裁条款来处理,或者去法院起诉解决问题。 ...
城市推荐 区县推荐 热门律师