购销合同必备（样本15篇）

购销合同必备1

供方：____________________________

合同编号：____________________________

需方：____________________________

签订日期：____________________________

签订地点：________________________

一、产品名称、规格型号、单位、数量、金额

货号产品名称规格型号单位数量单价（元）总金额（含税）备注 合计人民币金额（大写）：

（空格不够可另接）

二、质量要求及技术标准

符合中国国家标准的原制造厂出厂标准。

三、交（提）货地点、方式

交货地点：____________________________________________________________

方式：________________________________________________________________

四、运输方式及到达站港和费用负担

______________________________________________________________________

五、合理损耗及计算方法

______________________________________________________________________

六、包装标准

按原厂家包装。

七、验收标准及提出异议期限

以生产厂家技术指标为验收标准，需方提出异议为收到货物当天。

八、结算方式及期限

___________________，如拖延付款，从超过之日起，需方应按未付款的_____‰/天支付滞纳金给供方至款项付清之日止。

九、争议解决

购销合同必备2

购销合同（六）

合同编号：_______________

签订日期：______年____月____日

签约时间：____________________

签约地点：____________________

供方：________________________

需方：________________________

1．本合同是依照《民法典》订立的，经双方签字盖章后，即发生法律效力，双方必须严格履行。

2．合同条款①签订双方商妥订货产品总值人民币________元。其产品名称的规格、质量、数量、单价、总值、交货付款等详如附表。

②产品及原材料检验方法；

③产品价格规定；

④产品的包装方法及费用负担；

⑤产品交货方法及费用负担；

⑥货款及费用等结算方法；

⑦补充条款。

3．经济责任

（1）供方如未能履行合同，须负下列责任：

①产品花色、品种、规格、质量不符合同规定：需方同意利用的，按质论价，退货贬值总值价款，不能利用的，应负责保修、保退、保换。由于延误交货时间，每天应偿付需方千分之____的罚款。

②产品数量不符合规定：少交需方仍有需要的照数补交；因延期而不要的，可以退货，并承担因此而造成的损失；不能交货的，应偿付需方以不能交货的货款总值的百分之______的罚金。

③产品包装不符合同规定：应负责返修或重新包装。并承担支付的费用；需方不要求返修或重新包装，应偿付不符合同规定包装价值的千分之____的罚金。

（2）需方未能履行合同时，须负以下责任：

①中途变更产品花色、品种、规格、质量或包装的规格，应偿付变更部分货款（或包装价值）总值百分之____罚金。

②中途退货，由双方根据实际情况商定，同意退货的偿付退货部分货款总值千分之____的罚金。

③未按规定的时间和要求交原材料或技术、资金、包装物，除交货日期得以顺延外，应偿付顺延交货产品总值每日千分之____的罚金；不能提供时，视同中途退货处理。

④自提产品未按规定日期提货，每延期一天，应偿付供方以延期提货部分货款总额千分之____罚金。

⑤未按规定日期付款，每延期一天，应偿付以延期付款总额千分之____的罚金。

⑥实行送货或代运的产品拒绝接货，应承担由此而造成的损失和运输费用及罚金。

（3）产品价格：如需要调整，必须经双方协商方能变更。

（4）任何一方要求全部或部分解除合同，必须提出充分理由，经双方协商，并报请鉴证机关备案。

（5）如因生产原料、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化，需要变更产品品种、花色、规格、质量、包装时，应提前____天与对方协商修订调整，并报鉴证机关备案，任何一方不得擅自变更合同。一方变更合同，对方有权拒绝收购，因此而不能执行合同应偿付对方千分之______的罚金。

（6）确因自然灾害等原因，影响执行合同或延期交货，需提前____天通知对方，经有关机构证明，可酌情减免罚金。

4．执行合同中，发生争议和纠纷，签约双方协商不成，均可向法院提出诉讼或向仲裁机关申请仲裁.

5．本合同及附件一式六份，供需双方各执正本一份，副本四份，双方主管部门和工商行政管理局各一份。

供方单位（盖章）：______________ 需方单位（盖章）：__________

法定代表人签字：________________ 法定代表人签字______________

代理人签字：____________________ 代理人签字：________________

地址：__________________________ 地址：______________________

电话：__________________________ 电话：______________________

开户行、帐号：__________________ 开户行、帐号：______________

购销合同必备3

1992年1月14日，杭*富阳洗涤机械厂(下称富*厂)与仙居县中医院(下称中医院)签订了一份工业洗涤机械设备的购销合同。合同规定，富*厂向中医院提供FX30型洗衣机和FX20型脱水机各一台，总计货款11500元，运费由供方承担，货到验收后付清货款。合同还对产品质量作了规定。同月29日，富*厂将货送到中医院。经中医院验收，发现产品质量不合格，拒绝收货。经双方协商达成一致，产品作降价处理，两台设备以6500元卖给中医院。

当日，中医院向富*厂付款6500元，从此，钱货两清，合同履行完毕。 令中医院做梦也没想到，1994年6月24日,中医院收到富阳市人民法院送达的富*厂告中医院的诉状副本和应诉通知书及开庭传票。富*厂把中医院告到富阳市人民法院，要中医院偿付余欠货款5000元、运费100元、按日万分之五计付违约金，并承担诉讼费用。中医院认为，当时因富*厂的两台设备出现锈迹，产品质量不合格，双方讲好降价处理，以6500元成交，钱货两清，并没有欠富*厂货款和运费。事实清楚，真理在手，相信富阳市法院会作出公正判决，所以没有请律师。结果出于中医院的意料，富阳人民法院作出(1994)富金经初字第23号民事判决，认定中医院收货调试正常后未将货款如数支付给富*厂，违反了合同的规定，应承担违约责任。

据此，判决中医院给付富*厂货款5000元和运费100元及逾期付款违约金(自1992年1月19日起至支付日止，按日万分之五计算)。案件受理费由中医院负担。中医院完全败诉。 中医院对富阳市法院的判决表示不服，决心无论官司打到哪里，一定要讨回公道。中医院聘请应*峰律师担任其二审诉讼代理人，向杭州市中级人民法院提起上诉。应*峰律师接受委托后，到杭州中院查阅了案卷材料。在杭州中院的庭审中，应*峰律师提出应撤销原判、驳回富*厂的诉讼请求的代理意见：

一、被上诉人富*厂的诉讼请求已超过诉讼时效，且没有中止、中断、延长诉讼时效的事由，应予驳回。从1992年1月29日上诉人收货付款至1994年6月24日的近二年半时间里，被上诉人富*厂从未向中医院提出异议、从未向中医院催讨过货款,其请求早已超过法律规定的二年诉讼时效期间，不应受司法保护。被上诉人富*厂辩称多次上门催讨过，缺乏证据。原判没有驳回富*厂超过诉讼时效的诉讼请求，于法不符，应予撤销。

二、原判违反了双方当事人签订的购销合同的规定，竟判决中医院给付富*厂运费100元，于法不符，应予撤销。原审法院一边认定富*厂与中医院所签订的合同符合国家法律规定、为有效合同，一边又违背合同中“运费由供方承担”的规定，判决运费由需方中医院承担。《民法典》第六条规定，经济合同依法成立，即具有法律约束力，受国家法律保护。富阳法院的判决明显与这一法律规定相违背。

三、富阳法院程序违法。根据《民事诉讼法》第二十四条规定，因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。

本案原审被告中医院的住所地是仙居，合同履行地也是仙居(因富*厂送货到仙居)，因此，本案应由仙居县人民法院管辖，富阳法院无权管辖。富阳法院对本案行使了管辖权，显属程序违法。 1995年1月12日，杭州市中级人民法院作出(1994)杭经终字第462号民事判决，认定双方签订的购销合同，内容合法，权利义务明确。富*厂事隔二年半时间才提起诉讼，缺乏在此期间催讨欠款的事实依据，已超过诉讼时效，且无中止、中断、延长事由。故中医院的上诉理由成立，应予支持。依照《中华人民共和国民事诉法》第一百五十三条第一款第(三)项、《中华人民共和国民法典》第一百三十五条之规定，判决如下：

一、撤销富阳人民法院(1994)富金经初字第23号民事判决;

二、驳回杭*富阳洗涤机械厂的诉讼请求。 一、二审案件受理费各215元，由杭*富阳洗涤机械厂负担。 本判决为终审判决。

购销合同必备4

销货方：________________（以下简称甲方）

购货方：________________（以下简称乙方）

签约时间：_____________________________

签约地点：_____________________________

第一条 经购销双方协商交易活动，必须履行本合同条款。具体品类（种），需签订要货成交单，并作为本购销合同的附件；本合同中的未尽事宜经双方协商需补充的条款可另附协议书，亦视为合同附件。合同附件与本合同具有同等效力。经双方确认的往来信函、传真、电子邮件等，将作为本合同的组成部分，具有合同的效力。

签订成交单，除上级规定按计划分配成交外，其余商品一律采取自由选购，看样成交的方式。

第二条 合同签订后，不得擅自变更和解除。如甲方遇不可抗拒的原因，确实无法履行合同；乙方因市场发生骤变或不能防止的原因，经双方协商同意后，可予变更或解除合同。但提出方应提前通知对方，并将“合同变更通知单”寄给对方，办理变更或解除合同的手续。

按乙方指定花色、品种、规格生产的商品，在安排生产后，双方都需严格执行合同。如需变更，由此而产生的损失，乙方负担；如甲方不能按期、按质、按量按指定要求履行合同，其损失，甲方负担。

第三条 成交单中的商品价格，由双方当事人商议决定，或以国家定价决定。

在签订合同时，确定价格有困难，可以暂定价格成交，上下幅度双方商定。

国家定价的商品，在合同规定的交（提）货期限内，如遇国家或地方行政部门调整价格，按交货（指运出）时的价格执行。

逾期交货的，如遇价格上调时，按原价执行；遇价格下调时，按新价执行。逾期提货的，遇价格上调时，按新价执行，遇价格下调时，按原价执行。由于调整价格而发生的差价，购销双方另行结算。

第四条 运输方式及运输费用等费用，由双方当事人协商决定。

第五条 各类商品质量标准，甲方严格执行合同规定的质量标准，保证商品质量。

第六条 商品包装，必须牢固，甲方应保障商品在运输途中的安全。乙方对商品包装有特殊要求，双方应具体合同中注明，增加的包装费用，由乙方负担。

第七条 商品调拨，应做到均衡、及时。对合同期内的商品可考虑按3∶3∶4的比例分批发货；季节性商品按承运部门所规定的最迟、最早日期一次发货；当令商品，零配件和数量较少的品种，可一次发货。

第八条 对有有效期限的商品，其有效期在2／3以上的，甲方可以发货；有效期在2／3以下的，甲方应征得乙方同意后才能发货。

第九条 甲方应按乙方确定的合理运输路线、工具、到达站（港）委托承运单位发运，力求装足容量或吨位，以节约费用。

如一方需要变更运输路线、工具、到达站时，应及时通知对方，并进行协商，取得一致意见后，再办理发运，由此而影响合同期限，不以违约处理。

第十条 商品从到达承运部门时起，所有权即属乙方。在运输途中发生的丢失、缺少、残损等责任事故，由乙方负责向承运部门交涉赔偿，需要甲方协助时，甲方应积极提供有关资料。乙方在接收商品时发现问题，应及时向承运部门索取规定的记录和证明并立即详细检查，及时向有关责任方提出索赔；若因有关单据未能随货同行，货到后，乙方可先向承运部门具结接收，同时立即通知甲方，甲方在接到通知后4日内答复；属于多发、错运商品，乙方应做好详细记录，妥为保管，收货后10日内通知甲方，不能自行动用，因此而发生的一切费用由甲方负担。

第十一条 商品的外包装完整，发现溢缺、残损串错和商品质量等问题，在货到半年内（贵重商品在7天内），责任确属甲方的，乙方可向甲方提出查询。

发现商品霉烂变质，应在30天内通知甲方，经双方共同研究，明确责任，损失由责任方负担。

接收进口商品和外贸库存转内销的商品，因关系到外贸查询，查询期为乙方收货后的60天，逾期甲方不再受理。

乙方向甲方提出查询时，应填写“查询单”，一货一单，不要混列。查询单的内容应包括唛头、品名、规格、单价、装箱单、开单日期、到货日期、溢缺数量、残损程度、合同号码、生产厂名、调拨单号等资料，并保留实物；甲方接到“查询单”后，10日内作出答复，要在30天内处理完毕。

为减少部分查询业务，凡一张调拨单所列一个品种损溢在2元以下、残损在4元以下均不做查询处理（零件除外）。对笨重商品的查询（如缝纫机头、部件等的残品）乙方将残品直接寄运工厂，查询单寄交甲方并在单上注明寄运日期。

第十二条 商品货款、运杂费等款项的结算，购销双方应按中国人民银行结算办法的规定，商定适宜的结算方式，及时妥善办理。

货款结算中，要遵守结算纪律，坚持“钱货两清”原则，分期付款应在成交单上注明。有固定购销关系的国营、供销合作社商业企业，异地货款结算可采用“托收承付”结算方式；对情况不明的交易单位，可采用信用证结算方式，或先收款后付货。

第十三条 甲、乙双方的任何一方有违约行为的，应负违约责任并向对方支付违约金。因违约使对方遭受损失的，如违约金不足以抵补损失时，还应支付赔偿金以补偿其差额。如违约金过分高于或者低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少或者增加。

1．甲、乙两方所签订的具体合同要求，一方未能履行或未能完全履行合同时，应向对方支付违约合同货款总值______％的违约金。但遇双方协商办理变更或解除合同手续的，不按违约处理。

2．自提商品，甲方未能按期发货，应负逾期交货责任，并承担乙方因此而支付的实际费用；乙方未按期提货，应按中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期提货部分货款总值计算，向甲方偿付逾期提货的违约金，并承担甲方实际支付的保管费用。

3．甲方提前交货和多交、错发货而造成的乙方在代保管期内实际支付的费用，应由甲方负担，乙方逾期付款的，应按照人民银行有关逾期付款的规定，向甲方偿付逾期付款违约金。

4．对应偿付的违约金，赔偿金，保管、保养费用和各种经济损失，应在明确责任后，10天内主动汇给对方，否则，按逾期付款处理，但任何一方不得自行用扣发货物或扣付货款充抵。

第十四条 甲、乙两方履行合同，发生纠纷时，应及时协商解决，协商不成时，任何一方均可向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉。（两者选一）

第十五条 本合同一式4份，甲、乙两方各执2份，并送交当地人民银行及有关部门，监督执行。

第十六条 本合同（协议）双方签章，依法生效，有效期为1年，期满双方如无异议，合同自动延长。凡涉及日期的，按收件人签收日期和邮局戳记日期为准。

开户银行：______________ 开户银行：______________

帐号：__________________ 帐号：__________________

地址：__________________ 地址：__________________

传真：__________________ 传真：__________________

电话：__________________ 电话：__________________

销货方签章：____________ 购货方签章：____________

________年______月____日

购销合同必备5

买卖合同

订立合同双方：

供方：＿＿＿＿＿＿

需方：＿＿＿＿＿＿

供需双方本着平等互利、协商一致的原则，签订本合同，以资双方信守执行。

第一条商品名称、种类、规格、单位、数量

│品名│种类│规格│单位│数量│备注│

第二条商品质量标准

商品质量标准可选择下列第＿＿项作标准：

１．附商品样本，作为合同附件。

２．商品质量，按照＿＿＿＿标准执行。（副品不得超过＿＿％）。

３．商品质量由双方议定。

第三条商品单价及合同总金额

１．商品定价，供需双方同意按＿＿＿＿定价执行。如因原料、材料、生产条件发生变化，需变动价格时，应经供需双方协商。否则，造成损失由违约方承担经济责任。

２．单价和合同总金额：＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

第四条包装方式及包装品处理＿＿＿＿＿＿＿。

（按照各种商品的不同，规定各种包装方式、包装材料及规格。包装品以随货出售为原则；凡须退还对方的包装品，应按铁路规定，订明回空方法及时间，或另作规定。）

第五条交货方式

１．交货时间：＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

２．交货地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

３．运输方式：＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

第六条验收方法＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

（按照交货地点与时间，根据不同商品种类，规定验收的处理方法。）

第七条预付货款

（根据不同商品，决定是否预付货款及金额。）

第八条付款日期及结算方式＿＿＿＿＿＿＿。

第九条运输及保险＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

（根据实际情况，需委托对方代办运输手续者，应于合同中订明。为保证货物途中的安全，代办运输单位应根据具体情况代为投保运输险。）

第十条运输费用负担＿＿＿＿＿＿＿＿。

第十一条违约责任

１．需方延付货款或付款后供方无货。使对方造成损失，应偿付对方此批货款总价＿＿％的违约金。

２．供方如提前或延期交货或交货不足数量者，供方应偿付需方此批货款总值＿＿％的违约金。需方如不按交货期限收货或拒收合格商品，亦应按偿付供方此批货款总值＿＿％的违约金。任意一方如提出增减合同数量，变动交货时间，应提前通知对方，征得同意，否则应承担经济责任。

３．供方所发货品有不合规格、质量或霉烂等情况，需方有权拒绝付款（如已付款，应订明退款退货办法），但须先行办理收货手续，并代为保管和立即通知供方，因此所发生的一切费用损失，由供方负责，如经供方要求代为处理，并须负责迅速处理，以免造成更大损失，其处理方法由双方协商决定。

４．约定的违约金，视为违约的损失赔偿。双方没有约定违约金或者预先赔偿额的计算方法的，损失赔偿额应当相当于违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时应当预见到的因违反合同可能造成的损失。

第十二条当事人一方因不可抗力不能履行合同时，应当及时通知对方，并在合理期限内提供有关机构出具的证明，可以全部或部分免除该方当事人的责任。

第十三条本合同在执行中发生纠纷，签订合同双方不能协商解决时，可向人民法院提出诉讼。（或申请＿＿＿仲裁机构仲裁的解决）

第十四条合同执行期间，如因故不能履行或需要修改，必须经双方同意，并互相换文或另订合同，方为有效。

需方：＿＿＿＿＿（盖章）供方：＿＿＿＿＿＿（盖章）

法定代表人：＿＿＿＿＿＿（盖章）法定代表人：＿＿＿＿（盖章）

开户银行及帐号：＿＿＿＿＿＿＿开户银行及帐号：＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿年＿＿月＿＿日

购销合同必备6

供方：__________________________________

地址：__________________________________

邮码：__________________电话：_________

法定代表人：____________职务：_________

需方：__________________________________

地址：__________________________________

邮码：__________________电话：_________

法定代表人：____________职务：_________

为保护供需双方的合法权益，根据《民法典》，经协商一致同意签订本合同。

一、品名、规格、产地、质量标准、包装要求、计量单位、数量、单价、金额、供货时间及数量

品名规格、型号、牌号、商标产地或厂家质量标准包装要求计量单位数量单价总金额交(提)货时间及数量备注执行记录

合计人民币(大写)

二、供方对质量负责的条件和期限：______________________________________

三、交(提)货方式及地点：______________________________________________

四、运输方式到达站(港)及收货单位：____________________________________

五、运输费用负担：____________________________________________________

六、合理损耗计算及负担：______________________________________________

七、包装费用负担：____________________________________________________

八、验收方法及提出异议的期限：________________________________________

九、结算方式及期限：__________________________________________________

十、违约责任：________________________________________________________

十一、合同附件：______________________________________________________

十二、其他约定事项

1.合同正本一式两份，双方各执一份。

2.本合同经双方签字盖章后生效。有效期限自________年____月____日至________年____月____日。

供方(盖章)：____________

法定代表人：____________

委托代理人：____________

开户银行：______________

帐号：__________________

需方(盖章)：____________

法定代表人：____________

委托代理人：____________

开户银行：______________

帐号：__________________

购销合同必备7

供方：_______________________________________

需方：_______________________________________

签订地点_____________________

合同编号_____________________

一、产品名称、规格、数量、单价、金额、供货时间签订时间_____________________

产品名称

规格

数量___(吨)

单价___(元/吨)

金额___(元)

提货时间及数量___酒精

合计人民币金额(大写)：

二、质量要求、技术标准

按国标GB10343-标准执行。

三、交(提)货地点、方式

需方仓库。

四、运输方式及到达站(港)和费用负担

____________运，费用由供方承担。

五、合理损耗及计算方法

以需方____________为准。

六、验收方式及提出异议期限

需方验收合格后方可卸货，若验收不合格无条件退货。

七、结算方式及期限

货到付款，现汇结算。

八、如需提供担保，另立合同担保书，作为本合同附件。

九、违约责任

按《中华人民共和国民法典》有关规定执行。

十、解决合同争议的方式

如出现纠纷协商解决，协商不成由原告向当地人民法院提起诉讼。

十一、其他约定事项

1)供方提供______%全额增值税发票、化验单。

2)需方提供单车实收数回单(需加盖收货部门印章)。

十二、此合同涉及价格等条款，买卖双方应严格保密不得外泄。

本合同一式二份双方签字盖章生效，传真件与原件一致有效。(涂改无效)

供______方

单位名称(章)_____________________

单位地址：________________________

法定代表人：_______________

委托代理人：_______________

需______方

单位名称(章)_____________________

单位地址：___________________________

法定代表人：_______________

委托代理人：_______________

购销合同必备8

供方：

需方：

经过招标程序，需方确定供方为________混凝土有限公司生产用砂的供用商。供需双方就砂购销事宜达成以下合同条款，以资共同信守。

第一条材料名称、单价

1、材料名称：原砂

2、单价：

注明：

1、供方必须具备全面履行本合同的供货能力，供货期至年

月底，具体供货时间及供量均以需方向供方发出的通知为准。

2、上述单价指含上车费、运费、卸车费、税费在内的每吨到场价。

第二条质量与验收标准

1、砂的各项指标必须符合GB/T14684-20xx国家标准有关规定，细度模数应在2.5~3.0之间(0.630累计筛余在45%以上)、含泥量≤2.0%、泥块含量≤1.0%、4,75mm以上颗粒≤10%。需方将进行抽查，如抽查不合格，供方必须将该批材料无条件清除出场，且承担由此造成的所有经济损失。

2、供方送货到需方指定地点。经需方过磅验收，以开具的过磅单为结算依据，按实际测得的含水率扣除吨位。

第三条交货方式、地点

1、本合同采用按计划通知供方分批送货的采购方式。合同生效后，需方于供方供货前一日内向供方发出通知。

2、供方必须及时按计划要求送货至需方指定的位置，在送、卸货过程中发生的一切风险均由供方自负。

3、供方供货车辆进出需方场区必须遵守有关制度，服从需方有关人员的统一指挥。需方给予供货车辆一定的方便，尽可能做到安排及时卸货。

4、供方在交付砂的同时提交相关资料。

第四条价款结算与支付方式

1、本合同签定时，供方垫资给需方材料款人民币作为合同履约保证金。

2、供方每月____日前应与需方财务进行上一月所进黄砂对账，双方确认数量，以此作为结算凭证。

3、付款方式：_____________________________________________。4、本合同解除后，需方一年内无息结算返还履约金。每月需要付履约金___。

5、需方采用转帐支票或的形式支付货款，供方必须提供税务部门认可的正式发票。

第五条违约责任

1、本合同生效后，供方不依约履行合同或单方终止合同或其自身原因造成需方损失，视为供方违约。供方应承担因此给需方造成的一切损失，并终止合同。

2、供方应按需方通知要求的质量和数量及时供货，如果不能满足需方生产需要，给需方造成的负面影响和一切经济损失，由供方负责赔偿，并终止合同。

3、供方提供给需方的货物，需方每检验一次不合格，供方必须将该批材料无条件清除出场，且承担由此造成的所有经济损失。在合同履行过程中，如材料市场价格连续____日出现涨或跌，双方应协商进行相应调整，除此之外双方均不得以任何理由调整价格。

4、需方没有按本合同约定及时付款，供方有权停止供货。

第六条其它约定

1、如遇人力不可抗拒的自然灾害或特殊情况，由双方协商另行解决。合同履行过程中如发生纠纷，双方应平等友好协商解决。如不能协商解决的，任何一方可向货物送达地的人民法院起诉。

第七条本合同一式叁份，供方执壹份，需方执贰份，自双方签字盖章之日起生效。

供方：(盖章)需方：(盖章)

签约代表：签约代表：

签约时间：签约时间：

购销合同必备9

甲方：____________________

乙方：____________________

甲乙双方为购销________渡假村商品房事宜，经洽商签订合同条款如下，以便共同遵守。

一、乙方向甲方购买座落在________渡假村________组团内________楼房________栋。建筑面积为________平方米。其面积以________省《建筑面积计算规则》为准。

二、商品房售价为人民币________元。其中包括配套的配电室、临时锅炉房、道路、绿化等工程设施的费用，但不包括建筑税和公证费。

三、付款办法：

预购房屋按房屋暂定价先付购房款40%，计人民币________元，。待房屋建设工作量完成一半时再预付30%。房屋竣工交付乙方时按实际售价结清尾款。房屋建筑税款由甲方代收代缴。四、交房时间：

甲方应于一九____年____月将验收合格的房屋交付乙方。

五、乙方在接到甲方接房通知后的十天内将购房款结清。届时乙方若不能验收接管时，须委托甲方代管，并付甲方代管费。

六、乙方从接管所购房屋之日起，甲方按照国家规定，对房屋质量问题实行保修。

七、违约责任：

1.本合同生效后，如乙方违约，乙方已缴定金不退;如甲方违约，则应双倍退还定金。

2.甲方如不能按期交付乙方所购房屋时，每逾期一天，甲方向乙方承担应交房屋售价万分之一的罚金。甲方通过努力交付房屋，乙方又同意提前接管时，以同等条件由乙方付给甲方作为奖励。

八、乙方需要安装电话，由甲方解决，费用由乙方承担。

九、乙方对所购房屋享有所有权，但必须遵守国家有关房屋管理规定及渡假村管理办法。

十、甲乙双方如在执行本合同过程中发生争执，应首先通过友好协商解决，如双方不能达成一致意见时，应提交有关仲裁机关进行仲裁。

十一、本合同一式九份，正本两份，双方各执一份;副本六份，双方各执三份，正副两本具有同等法律约束力。

十二、本合同双方签字盖章经公证后生效。本合同未尽事宜另行协商。

十三、本合同附件：

1.房屋平面位置及占用土地范围图

2.________渡假村别墅暂行管理方法

甲方：乙方：

代表：代表：

地址及电话：地址及电话：

开户银行：开户银行：

帐号：帐号：

____年____月____日____年____月____日

购销合同必备10

甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》的相关规定，基于平等互利的原则，经友好协商，双方自愿签定本采购协议书，具体如下：

1、采购物品及价格：

1.1本合同标的为_____________，甲方向乙方采购，具体规格、价格如下：

1.2_____________元(人民币大写：_____________元整，不含税17%增值税发票，不含运费)

2、到货时间及地点

2.1乙方保证在_____________年_____________月_____________日之前将全部货物送到货运公司发出。

2.2发至：__________________________

3、质量要求和质量保证

3.1生产前乙方已向甲方提供了样品，按照提供的样品质量，规格生产。

4、包装及验收标准

4.1乙方为采购物品提供符合国家标准的包装以便于运输。

4.2乙方确保提供的包装足以避免所有货物受到任何损坏。

4.3甲方采购物品的验收将根据本合同第四部分约定的标准执行。

4.4乙方将甲方的采购物品送至甲方指定的地点，经甲方代表验收数量、质量、交货期情况，并在签收单上签字，视为交货完成。

5、货款结算方式及期限

5.1结算方式：_____________

5.2期限：_____________

6、违约责任

6.1.乙方违约责任：

(1)产品品种、规格、质量不符合约定，甲方同意收货的，按质论价;甲方不同意收货的，由乙方负责处理，并承担因此造成的损失。

(2)包装不符合约定，必须返修或重新包装，应承担支付的费用和损失;甲方不要求返修或重新包装，要求赔偿损失的应予赔偿损失。

(3)如果由货运公司责任造成延误损失，由甲方向货运公司追偿。

(4)乙方不能按合同约定日期发货，造成到货延期，责任在)乙方，由乙方承担因此造成的损失。如乙方需要延期交货，须甲方同意确认，如甲方不同意延期，由双方协商赔偿需方损失。

6.2.甲方违约责任：

(1)变更产品品种、规格、质量或包装规格给乙方造成损失时，应赔偿乙方实际损失

(2)未按合同约定日期付款提货，造成到货延期，责任在甲方。

(3)出货时甲方不及时提货造成延期，与乙方无关，甲方要负全部责任。

第一条甲乙双方由于人力不可抗拒和非企业本身造成的原因而不能履行合同时，应当立即通知对方，经双方协商或合同管理机关查实证明，可免予承担经济责任。

第二条本合同解除的条件：双方严格遵守合同所约定的条款，因特殊原因任何一方需要解除合同，必须征得对方同意，才可协商解决。

第三条本合同一式二份，双方各执一份，自双方签章起生效。

7.上述条款如有未尽事宜，应以书面补充，作为附件。

8.本合同自签订之日起至甲方收到货物之日止。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

购销合同必备11

买方：__________________

卖方：__________________

为保护供需双方的合法权益，根据，经协商一致同意签订本合同。

一、品名、规格、产地、质量标准、包装要求、计量单位、数量、单价、金额、供货时间及数量品名规格、型号、牌号、商标产地或厂家质量标准包装要求计量单位数量单价总金额交(提)货时间及数量备注执行记录。

合计人民币(大写)

二、供方对质量负责的条件和期限：____

三、交(提)货方式及地点：____________

四、运输方式到达站(港)及收货单位：____

五、运输费用负担：________________

六、合理损耗计算及负担：____________

七、包装费用负担：________________

八、验收方法及提出异议的期限：____

九、结算方式及期限：_______________

十、违约责任：____________________

十一、合同附件：__________________

十二、其他约定事项：

1.合同正本一式两份，双方各执一份。

2.本合同经双方签字盖章后生效。有效期限自____年____月____日至____年____月____日。

买方：__________________

卖方：__________________

购销合同必备12

购销合同甲方：_____ _________乙 方：根据《中华人民共和国民法典》的有关规定，在平等互利的原则下，甲乙双方达成如下合作协议：甲方向乙方订购产品的名称、型号、配置要求、数量、单价及合同金额如下：品名及型号规格、配置要求数量单价(元)合计金额(元))合计(小写)：(￥：.00)合计(大写)：合同总价包括：产品购置费、运输费、安装调试费、售后服务及维护费、税金等所涉及的一切费用；

二、 基本条款：

1.交货地点：；交货时间：合同签订之日起_____个 工作日内提货方式：送货上门

2.运输费用：______乙 方承担；

3.质量保证：①、②、4．付款方式：①、合同签订之日起_____个 工作日内，乙方向甲方缴纳合同总价%的履约保证金，计人民币仟佰拾 元整(￥.00)，产品验收合格后履约保证金自动转为质量保证金，质保期到期后无维护质量问题 个工作日内原额无息返还。②、产品到货，安装调试完毕，经甲方验收合格后_____个工作日 之内，甲方一次性向乙方支付全部合同总价款计人民币万仟佰拾元整(￥.00)；

三、 质保期：从产品验收合格之日起，乙方提供为期年的产品质保期，在此期间若出现任何质量问题，实行包修、包换、包退，直至符合产品质量要求，由此所产生的一切费用由乙方承担；质保期外乙方为甲方提供良好的技术服务，材料费由方承担。

四、 售后服务：

1、 产品送达甲方指定地点后，乙方派人上门进行技术培训和提供相关服务；

2、 如产品发生故障，乙方承诺：杭州市区内小时响应，并在小时内上门解决故 障，以确保甲方的正常使用。

五、 违约责任：

1、 乙方逾期交货的，自逾期之日起，向甲方每日支付合同总价%的违约金；逾期10日不能交付的，应向甲方每日支付合同总价%的违约金；逾期30日不能交付的，甲方有权终止合同，并要求乙方赔偿由此给甲方造成的一切损失，赔偿额不受合同总价的限制。

2、 甲方逾期支付货款的，自逾期之日起，向乙方每日支付合同总价%的违约金；甲方无正当理由拒付货款的，应向乙方支付合同总价%的违约金。

3、 产品到达甲方指定地点后，由甲方组织清点验收，如发现与约定要求不符，或出现运输途中造成的产品瑕疵或损毁，应由乙方承担由此产生的一切责任和损失费用；

六、 争议的解决：与本合同有关的一切纠纷，合同双方应友好协商解决，如协商不成 时，可以向甲方所在地的人民法院起诉。

七、 其他：本合同一式肆份，自双方签字盖章，由乙方向甲方缴纳履约保证金后生效。

甲方 ：_________ _____ (公章)乙方：______ ______ _________ ______ ______ (公章)法定代表人：_____ _________ _____ 法定代表人：_____ _________ _____ 委托代理人：_____ ______ _____ ______ 委托代理人：_____ ______ _____ ______ 单位地址：_________ 单位地址：_________ 电话：_____ _________ _____ 电话：_____ _________ _____ 开户银行：_________ 开户银行：_________ 账号：账号：

购销合同必备13

甲方(供方)：__________________

乙方(需方)：__________________

为明确甲、乙双方的权利和义务，依据《中华人民共和国民法典》之相关规定，本着互惠互利的原则，经双方友好协商，签订本合同，并共同信守下列条款。

第一条合同的标准

1、产品的名称、规格、价格、数量及金额：

本合同所确定的产品为甲方代理的________________________系列产品。

2、产品的技术标准和质量，符合甲方产品质量的企业标准或国家标准。

第二条交货、验收方式

1、乙方收到产品后应及时验收，若有异议应以书面形式在三天内向甲方提出，并提交货单原件，以便协助解决。否则甲方视为乙方以按要求收货。

第三条甲方的权利和义务

1、甲方有向乙方提供质量合格产品的义务。

2、甲方有及时、准确的向乙方提供产品相关资料和证件的义务。

3、乙方在保质期内如发现产品质量问题，甲方经查证后，属甲方责任的，甲方有无偿调换、退货的义务(乙方造成的除外)。

第四条乙方的权利和义务

1、乙方应向甲方提供有效的营业执照、卫生许可证、税务登记证及法定代表人身份证复印件。

2、乙方年销售任务为__________________元，每月最低____________万元。乙方在销售期间应按月、季度的销售计划进货。

3、乙方享有甲方提供的促销商品等支持的权利。

4、甲方提供不超过生产日期15天的产品给乙方，否则乙方有权拒收。

5、乙方有责任配合甲方业务代表不定期到乙方查询经营及库存情况。

6、乙方的销售价格不得低于甲方提供的价格销售和跨区销售、否则取消所有返利，并取消销售甲方产品的资格。

7、合同有效期内销售额在____________元以下则无返利。

8、所有返利都必须是在合同期满且货款结清后的次月甲方以产品兑现给乙方。

第五条价格与结算

1、甲方产品的价格以甲方盖公章的附件为准，甲方视成本及市场原材料变化有权更改供应价格，但应提前一个月通知乙方。新价格调整前已付款则无论甲方价格做任何调整本批货以原供价为准。

2、结算方式：先款后货，甲方在收到乙方货款______日内按乙方指定地点将货物发出。

3、付款方式：由乙方将货款存入甲方指定的银行账户。乙方不得将现金交与甲方业务人员，否则由此产生的一切不良后果由乙方负责。

第六条争议解决

(一)、因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决，经协商无法解决之争议在甲方所在地人民法院起诉，通过诉讼解决合同争议。

(二)其他

1、本合同任何条款的变更，双方必须书面为之;

2、甲方业务代表未经甲方书面传真确认，不得向乙方借取货物或现金，不得行使超出合同范围之外的权力，由此引发的一切责任甲方不予承担。

3、本合同一式两份，甲乙双方签字(盖章)生效，双方各执一份。本合同共______页，涂改或未经合法授权代签无效。

4、本合同有效期为____________;

5、未尽事宜双方协商处理;

(三)双方签章：

授权代表签名：____________负责人签名：__________________

甲方：________________________乙方：________________________

签订地点：__________________

签订时间：__________________

购销合同必备14

甲方：__________________

乙方：__________________

甲乙双方本着互惠互利，共同发展的原则，就事宜达成下列协议：

一、合同期限：

本合同有效期自__________________起至__________________止。

二、产品名称、品种和数量：

1，产品名称和品种：__________________________________________________________________。

2，产品的数量：依据实际数量____________________________________________________________。

(甲乙双方必须规定明确的产品计量单位和计量方法)

三、产品的等级、质量和检疫方法

1，(产品的等级和质量，国家有关部门有明确规定的，按规定标准确定产品的等级和质量;国家有关部门无明文规定的，由双方当事人协商确定。)

2(产品的检疫方法，国家或地方主管部门有卫生检疫规定的，按国家或地方主管部门规定进行检疫;国家或地方主管部门无检疫规定的，由双方当事人协商检疫方法。)

四、产品的价格与货款结算：

1、产品价格：依据市场批发价，货款按实际数量结算，如超出市场

批发价，乙方愿以现金支付给甲方，以货款总价的20%作为违约金。

2、货款结算：

乙方凭入库单，每月月底向甲方财务核对，双方确认无误后，于次月______日前结清账款。

五、双方的权利与义务：

1、接到甲方买卖需求后，与次日早上9:00前送到各店。如没有在指定时间内送达或交货少于买卖需求的，如甲方仍需要，乙方须如数补交，并向甲方偿付逾期不交或少交部分货物总值10%的违约金;如甲方不需要，乙方须按逾期货应交部分货款总值的15%付违约金。

2、乙方按合同规定交货，甲方无正当理由不得拒收，如无正当理由拒收的，按拒收部分货款总值的15%向乙方偿付违约金。

3、乙方交货时间比合同规定提前的，经有关部门证明理由正当的，甲方可考虑同意接受，并按合同规定付款;乙方无正当理由提前交货的，甲方有权拒收。

4、乙方提供的产品须符合国家卫生、防疫部门有关要求，如不符，甲方有权拒收;如因乙方提供的产品存在质量问题，导致顾客中毒等人身伤亡事故，均由乙方承担全部经济及法律责任，甲方概不负责。

5、出现下列情况之一，甲方有权终止合同：

(1)乙方送货2次或2次以上未按规定时间送货或无正当理由未送货;

(2)乙方交售产品2次或2次以上出现质量问题;

6、合同执行期间，如发生自然灾害或其他不可抗力的原因，导致甲乙双方当事人一方不能履行或不能完全履行合同时，须向对方当事人通报理由，经有关主管部门证实后，可不负违约责任，并允许变更或解除合同。

此合同一式叁份，甲方执贰份。合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。合同未尽事宜由甲乙双方协商解决，如无法达成一致意见，须在_______________区人民法院提起诉讼。

甲方__________________乙方__________________

日期__________________日期__________________