围挡施工合同模板（精选8篇）

围挡施工合同模板1

范文一：围墙施工合同

甲方：***公司

乙方：***施工队

经甲、乙双方共同友好协商，甲方委托乙方进行***工业园施工围墙施工，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商一致，签订本合同：

一、工程范围及内容：

1、乙方承建甲方位于淮口工业园区西一横道与现代大道两个地块的施工围墙工程。

2、该围墙的具体做法见乙方提供的施工图。

3、由于本地块地质原因，乙方必须对围墙基础进行处理并承担一切费用，以保证围墙的安全建设和使用。

4、该围墙的验收标准以西一横道路面做为基准点，墙体为120mm墙。墙身高度不低于1800mm。每3500mm为一跨墙，沿街面做沙浆抹面。

5、乙方在完成围墙施工后，要做好围墙的排水系统，保证围墙的正常使用。

二、工程质量：

1、乙方按图施工，要求外形美观，工程质量达到验收标准。

2、乙方对工程所需主要材料经甲方确认后方可进场施工。

3、乙方所承包围墙施工在甲方正常使用中必须保证不跨塌，墙身不裂缝。

三、工期：2013年1月18日—2013年2月28日。

注（春节之前完成总工程量的40％，）

四、工程价款及支付：

1、甲乙双方经协商同意本合同为单价包干合同，其承包单价为每米135元。（全部费用包干）

2、甲方依据合同确认的价款，按进度分阶段支付给乙方（甲方不接受乙方任何形式的委托付款或转付款要求）。

①合同签订后当日内，甲方支付乙方10000元预付款；

②具体工程量按实际验收的方量为准。

③工程量施工完成50%，经甲方书面确认质量符合要求后五日内，支付完成工程量总价的80%给乙方；

④全部施工完毕经甲方书面确认质量符合要求后十五日内，支付款达到合同总价的80％给乙方；

⑤竣工质检验收合格后，支付工程尾款给乙方，（乙方需提供工程发票）。留工程决算总价的3%作为保修金。保修金在保修期满乙方完成全部保修内容后一月内支付（保修期按双方协商时间两年为准，从2013年3月1日开始计算）。

五、成品及半成品保护：

1、工程成品及半成品保护工作，从进场施工至该项工程验收确认为止应由乙方自行负责。

2、乙方应制订出具体的措施作好成品、半成品保护工作……

3、乙方应协助甲方搞好项目周边的工作，杜绝发生各种纠纷。如果出现纠纷，乙方应自行与有关责任方协商解决，确保工程项目正常进行。

六、施工管理及协调：

1、乙方应针对本工程特点制定施工方案（具体工期安排）交甲方审核。

2、为加强现场管理，其施工负责人应随时在现场与甲方保持联系。

3、乙方应加强其施工人员的安全、文明施工教育，自觉遵守地方政府的有关规定，自觉服从甲方有关现场安全文明施工的各项规定，杜绝安全事故、治安、刑事案件的发生，维护好现场文明施工形象。若发生上述事件，乙方应自行与责任方协商解决。

4、在乙方施工过程中，如果发生安全事故，由乙方自己承担责任，与甲方无关。

5、在施工过程中，若因乙方原因导致整个工程项目产生不良影响，甲方有权向乙方索赔，其损失按实计算（直接、间接损失），其费用直接从工程款中扣除。

七、工程质量保修与售后服务：

在保修期内，所发生的故障，由乙方负责无偿返修，乙方应在接到甲方电话通知4个小时之内上门维修，并在24小时之内排除故障，超过此时间限制，乙方承担此项维修费用的双倍违约赔偿金。

八、违约责任：

1、乙方未按合同条件规定的质量要求施工，甲方有权暂扣相关部分工程款直至乙方返工符合质量要求，乙方自行承担返工费用，且工期不得顺延，还应承担给甲方造成的经济损失（费用按实计算）。

2、若因乙方原因而致围墙工程工期延误，则每延迟一天乙方应向甲方支付违约金100元。工程质量未达国家市政工程验收标准合格等级，其价格按总价下浮10%结算。并赔偿由此给甲方造成的全部损失（包括直接损失和间接损失）。甲方有权直接解除合同。

3、以上违约金甲方可直接从应付工程款中扣除。

4、超出双方确认工期十天视乙方严重违约，甲方有权变更或解除合同。

九、本合同一式两份，各执壹份。其中望江村委会作为乙方的担保方与乙方共同承担责任和义务。经双方盖章后生效。

十、相关未尽事宜可由双方另定补充协议确认，补充协议与本合同具同等法律效力。补充协议由双方加盖公章，设计变更和签证应由甲方加盖公章。

十一、双方在履行本合同及补充协议过程中发生争议，应协商解决，若协商未果，当事人一方可向本合同履行地（即工程所在地）人民法院提起诉讼。

甲方：乙方：

甲方代表：乙方代表：

_____年_____月_____日

范文二：围墙施工协议书

甲、乙双方经协商，甲方同意将锦湖花园围墙委托乙方施工，并达成以下协议：

一、围墙长度106米。

二、按甲、乙双方所确认的图纸施工，承包价为人民币36548.26元（大写：叁万陆仟伍佰肆拾捌元贰角陆分）。

三、付款方法：工程完工后，一个月内一次性付清全部工程款。

四、未尽事宜，双方协商解决。

五、本协议书一式二份，各执一份，具同等效力。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：

围挡施工合同模板2

甲、乙双方经协商，甲方同意将_____________围墙委托乙方施工，并达成以下协议：_________________

一、围墙长度_____________米。

二、按甲、乙双方所确认的图纸施工，承包价为人民币_____________元(大写：_________________元整)。

三、付款方法：_________________工程完工后，一个月内一次性付清全部工程款。

四、未尽事宜，双方协商解决。

五、本协议书一式二份，各执一份，具同等效力。

甲方(盖章)：_________________乙方(盖章)：_________________

甲方代表(签字)：_________________乙方代表(签字)：_________________

签订地点：_________________签订地点：_________________

_____________年__________月__________日_____________年__________月__________日

围挡施工合同模板3

发包人(全称)：_________________(简称甲方)

承包人(全称)：_________________(简称乙方)

遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________________

2.工程承包范围：_________________

二、合同工期计划开工日期：______年______月______日。计划竣工日期：______年______月______日。工期总日历天数：_________________天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准：工程质量符合_________标准。

四、外围施工合同签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：_________________人民币(大写)：_________________(￥元)

2.合同价格形式：_________________固定价+变更签证

五、结算及付款方式：

1.发包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

六、违约责任及处理方式

1、发包方的责任：_________________周边施工环境及现场协调工作由甲方负责，由此造成的窝工等问题工期顺延。

2、承包方的责任：_________________工程质量不符合合同规定的，承包方负责无偿修理或返工。

3、发生争议时，双方请当地仲裁委员会或人民法院裁决。

七、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

八、合同生效本合同自签字、盖章之日起生效。

九、附则1、本合同一式______份，其中发包方______份，承包方______份。

2、本合同自双方签字后生效，全部工程竣工验收并结清尾款后失效。

发包人：_________________(公章)法定代表人(签字)：_______________________年______月______日

承包人：_________________(公章)法定代表人(签字)：_______________________年______月______日

围挡施工合同模板4

建设单位：_________________(甲方)

施工单位：_________________(乙方)

甲方新建围墙工程由乙方负责承建，为了确保工程质量，进一步明确甲、乙双方的责任，确保按照建设要求完成工程任务，拟定本协议根据相关法律、法规特定本协议如下：

第一条：工程标准

以经开区规划建设局城市围墙规划建设的统一要求为标准(图纸附后)

第二条：工程承包费

实体墙每延米约_________________元，文化墙每延米约_________________元。工程质量按甲方要求，以实际验收工程质量为标准，进行结算。

第三条：付款方式

按工程造价的总预算，甲方先预约乙方工程款的_________________%计_________________元，结工后凭“围墙工程验收结账单”结算，剩余金额一次性付清。

第四条：工程质量要求

按国家颁布的有关规定及规范、标准进行验收。

第五条：合同预定

基础土方完成后，经甲方验收方可施工，施工期限为_________________天内完工，遇雨雪顺延。

第六条：双方责任

1、甲方：

(1)承担工程款不能按时到位而出现的误工责任和经济损失;

(2)指派一名施工监理，对工程质量、工程进度进行监督，协调甲、乙双方关系，提供必要的协作;

(3)不负责乙方施工中的任何不安全事故。

2、乙方：

(1)在施工中，必须按规范施工，符合施工用料、拌料的规定及有关规范要求;

(2)承担施工中所发生的不安全事故引起的责任;

(3)承担在施工期间因围墙工程所引起的一切纠纷;

(4)承担水、电通至施工现场的协调责任，保证通路平整，满足施工、运输需要。

第七条

本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，双方签字后生效。

甲方：_________________乙方：_________________

甲方代表：_________________乙方代表：_________________

签订日期：________年_______月_____日

围挡施工合同模板5

建设施工合同的条款有哪些
合同的主要条款，是指合同应当具备的条款。它决定着合同的类型，确定着当事人各方权利和义务，处于相当重要的地位。在有些情况下，欠缺主要条款，合同即不成立。主要条款包括：
(1)标的
标的是合同权利义务指向的对象。
(2)质量和数量
标的的质量和数量是确定合同标的具体条件，是这一标的区别于同类另一标的具体特征。
(3)价款或酬金
价款和酬金是有偿合同的主要条款。价款是取得标的物所应支付的代价，酬金是获得服务所应支付的代价。
(4)履行的期限、地点和方式
履行期限直接关系到合同义务完成的时间，涉及当事人的利益，也是确定违约与否的因素之一。
(5)违约责任
违约责任是促使当事人履行债务，使守约方免受或少受损失的法律措施，对当事人的利益关系重大，合同对此应予明确。
(6)解决争议的方法
一旦合同订立，如在履行中产生争议，双方应通过协商、仲裁，或者诉讼解决其争议，有利于合同争议尽快解决，并最终从程序上保障当事人的实体性权益。

以上就是施工合同应该具备的基本条款，但是具体情况下用到的具体模板会有所不同，下面有相关合同范本可供预览、使用，还可以找律师代写哦。

围挡施工合同模板6

发包人(全称)：__________

法定代表人：__________

住所：_____

联系电话：________________

承包人(全称)：__________

法定代表人：__________

住所：_____

联系电话：________________

风险提示：发包人的相对义务

根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期，并支付承包人合理的利润。

依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立合同。

一、工程概况

1、项目名称：_____

2、工程地点：_____

二、工程承包方式

承包方式：_____

三、工程工期

风险提示：关实际竣工_____日期的规定

当因实际竣工_____日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：_____

工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之_____日为实际竣工_____日期，并在工程接收证书中载明;因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的_____日期为实际竣工_____日期;工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之_____日为实际竣工_____日期。

合同工期总_____日历天数：_____

四、工程造价

本合同采用单价包干价方式：_____

1、平基土方挖、填、运____元a;3;，(小区范围内)

2、石方爆破及挖运____元a;3;(小区范围内，包爆破材料)

3、挡土墙砌筑____元a;3;(包工包料，含勾缝)

4、永久性围墙砌筑____元(包工包料，含600宽，500深的浆砌毛石基础，基础超深部份按____元a;3;计算)。以上单价均含税。

风险提示：对采购材料和工程设备的义务与责

承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和(或)延误的工期，由承包人承担。

发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货_____日期延误或交货地点变更等情况的，按照发包人违约的约定办理。

五、材料提供

1、甲方供应材料：甲方不供应材料。

2、乙方供应材料：全部材料由乙方采购，采购材料按规定提供产品合格证及相关质量证明文件。

六、双方权利义务

1、甲方工作

1、对工程质量、进度、安全进行监督;

2、对工程中各个工序的验收工作;

3、向乙方提供施工图及相关的技术资料和技术指导;

4、确定水准点与坐标控制点;

2、乙方工作

1、服从甲方的管理;

2、向甲方提供所有材料的质量证明资料;

3、遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。在施工过程中发生安全事故所造成的一切责任和费用由乙方承担;

4、认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方根据合同发出的指令施工;

5、做好发各个工序验收的配合工作，为检查验收提供便利条件。

6、做好文明施工工作，保证施工场地清洁，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。

风险提示：工程质量未符合标准的归责

因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期，并支付承包人合理的利润。

因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。

七、质量标准

工程质量标准：质量标准评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。

八、工程款结算方式

工程款支付：按每月完成工程量的80%支付工程进度款，剩余20%待工程竣工验收合格后____月内支付。

九、工程的验收

由乙方原因造成质量事故，返工费用由乙方承担，工期不予顺延。

工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工验收申请。

甲方自接到验收申请_________日内组织相关部门进行联合验收。经验收合格后，办理移交手续。

风险提示：保修责任的起算

工程保修期从工程竣工验收合格之_____日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。

发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之_____日起算。

十、维修责任

本工程保修期为竣工后________年，在保修期内出现质量问题时，甲方应第一时间通知乙方，若乙方24小时内未进行维修，甲方可自行处理，所产生的一切费用均由乙方承担。

风险提示：明确违约责任

在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。

一、违约责任

1、乙方不得出现违法分包及转包行为，否则，乙方应向甲方支付本合同价款10%的违约金。

2、因乙方原因，本合同无法继续履行时，甲方有权终止合同，乙方承担由此给甲方造成的全部经济损失。

二、争议的解决

与本合同有关的一切争议，由甲乙双方协商解决，协商不成，任何一方均应向合同签订地人民法院起诉。

三、其他

1、本合同正本____份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存____份。

2、双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际，经协商一致后，可对本合同内容具体化、补充或修改，其效力同本合同。

发包人：(公_)

委托代理人：________________

电话：__________

传真：__________

开户银行：_________

账号：_____

编码：_____

年____月_________日

承包人：(公_)

委托代理人：________________

电话：__________

传真：__________

开户银行：_________

账号：_____

编码：_____

年____月_________日

围挡施工合同模板7

买方_____________________（供货方）

地址_____________________（住址）

联系电话：_____________________

传真：____________________________

主要负责人：_____________________

开户银行：_____________________

帐号：____________________________

税号：____________________________

营业执照号码_____________________（身份证号码）

卖方____________________________（购货方）

地址：____________________________

联系电话：____________________________

传真：____________________________

主要负责人：_____________________

开户银行：____________________________

帐号：____________________________

税号：____________________________

营业执照号码：_____________________

根据《中华人民共和国民法典》及其有关法律法规，为明确甲乙双方的权利义务，甲、乙双方经友好协商，就买方在合约期内为卖方供应商品，达成如下协议：

一、商品的供应

1、买方向卖方供应商品的品种、数量以甲、乙双方签字确认并盖章的订单为准。

2、买方有新产品推出时，应第一时间推荐给卖方，以便共同创造商机。如卖方确定经营，将按卖方新商品入场程序办理相关手续。

二、商品的质量

1、买方向卖方供应的商品的质量应当符合该商品的国家标准，行业标准，没有国家标准，行业标准的按照通常标准或符合合同目的的特定标准。

2、在买方每次向卖方供应商品时，双方可在订单上对该商品的具体质量标准进行约定。买方在供应卖方商品的同时应当提交所供应商品合格证或质量保证书。

三、商品的价格

1、买方向卖方供应的商品，除要执行国家订价或国家指导价的，均由双方协商订价。

2、基于保护商业秘密的需要，买方供应的商品交易价格以双方盖章确认的报价单为准，报价单为每一具体商品供货合同的组成部分。

3、甲乙双方积极配合，维护所经营商品的市场零售价的相对稳定和统一。买方向卖方供应的商品的价格不得高于买方向卖方及卖方分支机构所在地的其他客户所供应同等商品的最低批发价。

4、买方在供货价发生提价变动时，应提前三十天书面通知卖方，并在征得卖方同意的前提下，方可执行。否则，卖方仍按旧价和买方进行结算，并允许卖方在提价生效前的订单有效，以旧价进货。

四、商品的包装方式

1、买方向卖方供应的商品的包装应当按照国家规定的通用方式。没有通用的方式，应当采取足以保护商品的包装方式，保证商品安全、卫生地运抵卖方。

2、买方商品包装之标示应符合国家法律法规的规定，对于产地、原材料、用途、使用方法、警示语、保质期、生产期、保质条件等必须有清晰的标示。

3、双方可在订单中订明具体商品的包装方式标准，卖方可要求在供应卖方的商品贴上货号、条码、标签。商品的包装费用由买方负担。

五、供应商品的期限、地点、方式

1、卖方自▁年▁月▁日起至▁年▁月▁日止向买方采购货品。

2、订单期限和供货期限由具体的订单规定。

3、若卖方更改订单，买方在收到该更改通知后×日内未提出书面异议的，则视为买方同意按更改后的订单交货。

4、供货的地点由具体的订单指定。

5、买方须保证在收到卖方订单后，严格按照买方指定的时段，在36小时内将商品送抵卖方配货中心或指定的分店内。如缺货应在卖方下订单后6小时内通知卖方，并保证缺货率不高于10%，否则卖方将考虑和买方的合作，并保留追究因买方缺货所造成的卖方损失的权利。

6、供货方式采用买方一次性送货，除非卖方要求买方分开送货。

7、买方交货时，应提供卖方的订单复印本，并采用卖方规定的送货单填写模式列明送货的各项商品数量。

8、送货的运费有买方负责

六、检验的标准与方式

1、对于买方供应的货物，卖方在验收时采用本协议第二条之标准做为质量检验标准。

2、卖方收货时仅对买方所供应物的数量的进行验收或只对货物进行抽检。

七、供应商品的退货

1、买方须保证无条件退换有质量问题的商品（如漏罐、涨罐、涨包、穿孔、变质、破碎等）；无条件退回不符合或违反国家相关法律法规规定的商品。

2、在保质期内，卖方在符合货物规定的保质条件下保管该货品，如发现买方所供货物有质量问题，卖方均可向买方提出质量争议，买方应负全部责任。而且卖方因质量问题的退货不受时间限制。

3、买方同意为卖方更换保质期剩余两个月内的产品（个别保质期较短的商品除外）

4、买方须协助卖方控制好库存，加快周转，保证卖方不断货。如卖方出现个别情况下的库存过大或失控，买方应积极配合卖方处理和退换。

5、买方在应该退货时，在卖方通知两次买方仍不处理的，卖方当已退货处理，直接在应付货款中扣除该批货款，并在一个月后销毁该批商品。

6、所有情况下的退货运费有买方负责

八、货款结算方式

1、实销实结：甲乙双方在每月_______日核对买方商品的实际销量。在双方对单后_______天内为买方结算货款。

2、保底结算：甲乙双方协商确定结算保底金额。在买方商品送抵卖方的金额超过保底金额_______元后按结算期_______天为买方结算货款。

3、数期结算：在买方商品送抵卖方后_______天，为买方结算货款。

4、卖方新店开业所订商品货款的付款方式为：

5、卖方对买方新入场商品货款的付款方式为：

6、卖方支付方式为（a、电汇；b、支票；c、现金）如卖方提前付款，买方可给予的现金折扣为：提前10天为1%，提前20天为2%，提前30天为3%.

7、买方结算时须按卖方关于发票的提供要求提供不低于结算总额▁%的合法增值税发票，如因买方提供违法的增值税发票，致使卖方受到税务机关的查处或罚款的，由此产生的一切后果和费用由买方单方面负责。

8、卖方采购买方商品超过约定金额一定比例，买方给予卖方实际采购额的一定比例奖励折扣，上述奖励折扣在次年一月份内双方核对实际购销金额后，买方以现金形式付清，卖方向买方出具收款收据。

双方同意年终奖励不包括平时促销的奖励或单品销售的奖励。如因买方的原因（如缺货、送货不及时等）导致卖方不能完成指标，按本合同中的最低年终奖励率计算。

9、卖方保证全年购进双方指定的商品（另付商品清单），买方提供▁%的年终奖励。

九、其他约定

1、买方须保证在有厂家或经销商进行商品促销或销售奖励等活动时，在卖方符合条件的情况下，协助卖方进行相同的活动。

2、买方应积极参与卖方店内进行的各种促销活动（另付清单并签署）

十、违约责任

1.买方违反合同约定，多交或少交商品，卖方有权拒收多交的商品，一切经济损失由买方负担；买方少交商品，如造成卖方经济损失买方应负赔偿责任。如果卖方仍然需要少交部分的商品，买方应当继续供应少交的商品。

2.甲乙双方签订促销协议，若买方出现促销价有效期内延迟交货或交货数量短少甚至不交货的情况，应向卖方赔偿×元的违约金。

3.卖方不得无故拒收买方按合同供应的商品，造成买方经济损失的，应当予以赔偿。

4.买方向卖方供应的商品不符合质量标准的，或提供假冒伪劣、变质、变味的产品，导致卖方遭受相关政府部门或引致卖方顾客的投诉，卖方有权退货，由此造成的经济损失由买方承担。卖方可单方面终止本合同，并保留追究买方赔偿卖方商誉损失的权利。

5.买方向卖方供应的商品如果高于买方向卖方或卖方分支机构所在地其它客户供应同等商品的最低批发价，卖方有权不支付超出部分的货款，买方应当支付卖方超出部分货款两倍的违约金，如果买方支付的违约金不足补偿卖方的经济损失，买方还应当赔偿卖方经济损失。

6.如果买方向卖方供应的商品因所有权有争议或受到限制，或侵害他人的知识产权，而造成卖方的经济损失，买方应承担赔偿责任。

十一、甲、乙双方在履行合同的过程中发生争议，应当协商解决，协商不成，双方选择中山市人民法院诉讼解决。

十二、本合同在合同所列附件齐全，并买方为单位时，双方法定代表人签署及加盖公章后生效；买方为自然人时，自然人、卖方法定代表人签署及加盖手指模、公章后生效。

十三、本合同一式两份，双方各执一份。未尽事宜，双方协商签定补充协议书，该补充协议书与本合同具有同等法律效力。

买方：_________________________卖方：____________________

主要负责人：_______________主要负责人：_______________

签署日期：_____年_____月_____日

围挡施工合同模板8

花园路(学院路至五方路)改造工程围挡专项方案

四、施工工艺和施工方法

1、临时围挡定位依据施工区域划分示意图，对临时围挡进行放线定位。确定线路后，请建设方予以确认，与现场不符部位及时进行调整。

2、脚手架钢管立柱固定在准备围挡位置划线按照4米间隔用钢管打入土层固定，在拐角及薄弱环节适当加密，在钢管打入土层之前要仔细调查是否有地下管线，必要时请业主协助现场指定地下管线位置，有管线处尽量绕开，不能绕开的位置对管线采取保护性措施。

3、围挡骨架施工钢管打入土层以后，专业围挡安设人员按照打入土层钢管安装立杆，架管采用直径48mm壁厚

3.5mm钢管，绑扎采用用直角扣件、十字扣件、回转扣件和对接扣件连接。每一立杆背后用斜钢管支撑，斜钢管与立杆形成60度角，具体见下图：

4、挡板施工彩钢板高2米，颜色统一为蓝色，蓝色朝外。采用绑扎丝固定在水平杆上，每块彩钢板连接处无缝隙。江苏XX公司，共5页花园路(学院路至五方路)改造工程围挡专项方案钢管，长6米，间距1200钢管，长

2.5米，间距4000天蓝色彩钢板，900_1800彩钢板搭接不少于100mm水平钢管自然土面短钢管打入土中，保证牢固，外冒长度不小于700埋设钢管时必须拉线，保证钢管纵向一线江苏XX公司，共5页花园路(学院路至五方路)改造工程围挡专项方案彩钢板斜杆，长

2.5米，间距4000短钢管打入土中，保证牢固，外冒长度不少于500

六、围挡的维护围挡的安全作用的发挥以及良好的外部形象的体现关键在20__年__月__日常的维护。安排一组人员进行维护。日常维护包括：风吹倒及时恢复，破损的维修，对污染部位进行清洁。人员分别安排1名安全员带领2名维护工人进行巡查维护。在夜间施工期间以及特殊天气期间增派人员进行巡查维护，确保安全。

七、注意事项

围挡施工过程中，彩钢板不能出现锈迹，要涂有保护材料。

围挡施工完毕，彩钢板与钢管之间、钢管与钢管之间必须连接牢固，不得有松动现象。

围挡施工完毕，板与板之间衔接平顺，直线段要在一条直线上；江苏XX公司，共5页花园路(学院路至五方路)改造工程围挡专项方案板与板之间不能留有明显较大缝隙。

五、安全文明施工措施

1、施工前，请求业主单位对现场管线进行交底，未交底严禁贸然钢管打入土层中。江苏XX公司，共5页花园路(学院路至五方路)改造工程围挡专项方案

2、施工时派专人看守安全，并在施工前对所有作业人员进行安全隐患交底。

3、围挡安设完成后，及时张贴或喷涂各种交通安全及警示标志。

4、为保证围挡安设后整洁美观，保证城市形象，安设后安排专人定期对围挡进行清洗和维护，严禁任何人在围挡上乱写乱画。江苏XX公司20__年5月3日江苏XX公司，共5页