或在手机浏览器中输入 m.64365.com
微信扫码,关注律图公众号 免费问律师
我一朋友需要盖一栋商业楼,便联系了一家建筑公司与其领导商谈成功并签订了相关合同,建筑公司一直延长工期,迟迟未建好,朋友发现已经超过合同时间,造成违约行为,便诉讼法院,请问建设施工合同违约责任有哪些违约责任?
如果合同约定由发包人提供场地、技术资料,而发包人未按约定的时间和要求提供这些条件,或发包人未按约定支付工程款,发包人应承担违约责任,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。在这里发包人承担违约责任的方式是赔偿损失,承包人有权要求工期和费用索赔。
在建设工程施工承包合同中,发包人的主要义务包括做好施工前的各项准备工作、为施工人提供必要的现场条件和配合承包人的工作、按照合同规定向施工人支付工程价款、进行必要的监督检查、组织竣工验收和竣工结算等。以上是建设施工合同违约责任有哪些违约责任的回答。
您好,对于您提出的问题,我的解答是,(一)建设单位将工程发包给个人的;(二)建设单位将工程发包给不具有相应资质或安全生产许可的施工单位的;(三)未履行法定发包程序,包括应当依法进行招标未招标,应当申请直接发包未申请或申请未核准的;(四)建设单位设置不合理的招投标条件,限制、排斥潜在投标人或者投标人的;(五)建设单位将一个单位工程的施工分解成若干部分发包给不同的施工总承包或专业承包单位的;(六)建设单位将施工合同范围内的单位工程或分部分项工程又另行发包的;(七)建设单位违反施工合同约定,通过各种形式要求承包单位选择其指定分包单位的;(八)法律法规规定的其他违法发包行为。第六条本办法所称转包,是指施工单位承包工程后,不履行合同约定的责任和义务,将其承包的全部工程或者将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转给其他单位或个人施工的行为。
你好,关于上述的问题,解答如下,设施农业用地不备案,不批准就建设,属于违法行为无疑。必须经土地部门批准,并办理相关的手续。否则,土地管理部门要给予土地行政处罚。法律链接:《土地管理法》第三十六条非农业建设必须节约使用土地,可以利用荒地的,不得占用耕地;可以利用劣地的,不得占用好地。禁止占用耕地建窑、建坟或者擅自在耕地上建房、挖砂、采石、采矿、取土等。禁止占用基本农田发展林果业和挖塘养鱼。
您好,针对您的建设工程施工合同可以约定管辖吗问题解答如下,依据我国相关法律的规定,建设单位与施工总承包单位依法订立书面工程施工合同,应该约定人工费用拨付周期,按保障农民工工资按时足额支付的要求约定人工费用。《保障农民工工资支付条例》自2020年5月1日起施行第二十四条 建设单位应当向施工单位提供工程款支付担保。建设单位与施工总承包单位依法订立书面工程施工合同,应当约定工程款计量周期、工程款进度结算办法以及人工费用拨付周期,并按照保障农民工工资按时足额支付的要求约定人工费用。人工费用拨付周期不得超过1个月。建设单位与施工总承包单位应当将工程施工合同保存备查。
专业解答施工合同中,甲方为业主,乙方为承包商。违约行为及法律责任涵盖双方责任。承包商需承担工程质量不符、逾期完工等责任;发包商则需负责逾期验收、未按时付款等。合同可因不可抗力、双方协商或违约情况解除。违约将引发经济和法律纠纷,双方应严格遵守合同条款。
专业解答《民法典》对施工劳务分包合同违约责任有明确规定:一是强制履行义务;二是纠正弥补违约行为;三是对第三方损失进行赔偿。违约方须补偿实际经济损失,包括直接损失与预期利益。赔偿总额以预见损失为限,不得超过合同签订时预知的可能损失。
专业解答涉及建设工程挂靠纠纷,被挂靠单位可能需承担两方面责任:一是对上游发包者,若工程未按约完成或存在质量问题,导致发包方受损,发包方可追诉被挂靠方;二是对下游第三方,挂靠方的不当行为引发的争议,虽主要责任在挂靠方,但因被挂靠方履约能力较强,责任分担需视情况而定。
专业解答可以找律师进行咨询应诉的。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。未支付价金的违约责任:当事人一方未支付价款或者报酬的,对方可以要求其支付价款或者报酬。
法律问题专业剖析,免费提供法律问题诊断分析报告~
律师三重认证,为您提供更专业、更权威的真人律师~
说清楚
完整描述纠纷焦点和具体问题
耐心等
律师在休息时间解答,请耐心等待
巧咨询
还有疑问?及时追问律师回复
想获取更多建设工程纠纷资讯