首页 > 法律咨询 > 四川法律咨询 > 乐山法律咨询 > 乐山工程款纠纷法律咨询 > 建设工程案纠纷怎么维权(建设工程结算纠纷)

建设工程案纠纷怎么维权(建设工程结算纠纷)

谢** 四川-乐山 工程款纠纷咨询 2022.12.05 15:21:53 381人阅读

建设工程案纠纷怎么维权(建设工程结算纠纷)

其他人都在看:
乐山律师 建设工程纠纷律师 乐山建设工程纠纷律师 更多律师>
咨询我

实践工程款结算纠纷处理过程中,通常存在的纠纷案由主要有以下几方面问题。
(一)工程量纷争
工程量纷争一般与工程合同生效后的工程量增加有直接关系,但是这一类工程量增加未能做出及时的数据记录。并且也有很大可能是其未能与三方参建单位进行联系沟通,如隐蔽工程的工程量很容易被忽视,如果记录、处理、交流不及时,很肯能让发包商提出质疑。
(二)竣工决算时间的争议
建设工程承包合同签署之前承包方会提交一份预算报告,工程竣工后再由承包方提出决算报告,经发包方审核达成一致后由发包方支付。承包方提交决算报告的前提是工程“竣工”。“竣工”在实际执行过程中的情况比建设工程承包合同的“竣工”要复杂得多。承包方往往认为合同约定的工程量履行完毕,发包方也以整个工程没有“竣工”为理由,而拒收承包方的决算报告,发包方就以“决算不成熟”为由拒付工程款。
(三)合同违约的争议
无论承包方的逾期竣工,还是发包方未能提供施工进场的条件、中期擅改设计、未按形象进度支付进度款、建设工程材料不能及时供应从而造成停工等情形,最终都以违约金的形式反馈到工程款的结算中。违约之争在建设工程结算纠纷中比较常见。
(四)材料价格市场波动的问题
工程项目在投标阶段一般会考虑建筑原材料价格5%一10%左右的涨幅度,但受材料市场价格波动影响,某些诸如钢材、涂料等原材的价格上涨幅度会受到影响,上涨程度涨至超出正常预算价格的三十个百分点以上,面对这三十个百分点的剧烈价格波动,如果未能与发包单位协商意见取得一致,就会引发工程款结算问题的矛盾纠纷。
(五)总包和分包争议
所谓分包是指,总承包商与建设单位进行商议,取得对方批复后委托一批专业劳务单位进行相关责任分工。如果此时分包全额工程款已经结算处理完毕,发生争端的几率或可能性就会降低。但是,如果这时发包一方只展开了部分结算,则很容易促成总包单位与分包单位之间引起争执。除此之外,两者之间除了结算工程款外,还有可能在管理费上出现争执。同时,建设单位如果在争端已经发生时也参与进来,暗示某一方单位,此纠纷事件的处理必然会更加繁复。
(六)尾款相关争议
工程项目待到竣工交付后,经济成本承包责任人应当履行合同的条款要求对工程进行保修。而为了确保合同下的承包单位能够履行自身义务,发包一方一般会在此阶段预先交付大部分的工程款,目的是为了让承包单位履行维修义务后在交付剩余款额。而这一阶段之所以出现争端。是工程投产运营前后保修义务未尽到而引起的。

2022-12-05 15:23:53 回复
没有解决问题?一分钟提问,更多律师提供解答! 立即咨询
知识科普
  • 建设工程款支付纠纷要如何解决

    专业解答当发生建设工程款支付纠纷,当事人可以去工程所在地或被告所在地人民法院起诉,管辖法院应该是区或者县人民法院,只要将起诉书提交人民法院,人民法院立案受理了,起诉程序就完成了。拖欠工程款属于民事纠纷,清欠办只负责农民工工资,所以应该在应付工程款之日起三年内到法院起诉。

    2024.09.07 1335阅读
  • 建设工程劳务纠纷是找谁协调

    专业解答1、包工头及发包方。如果项目部没有严格审查或疏忽审查或明知劳务分包企业无相应的资质或超过其相应资质应当承担的劳务作业的工程量而签订劳务作业合同,都将被判定为无效的劳务分包合同。2、用人单位。如果分包企业未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的,双方签订的合同为无效合同。

    2024.08.28 1790阅读
  • 建设工程承揽合同纠纷应去哪里起诉

    专业解答起诉书关键要素包括:1)纠纷管辖法院的选择,合同有约定则依其规定(限制在与争议密切相关的地点),无约定则被告住所地或合同履行地基层法院管辖;2)明确列出当事人信息,自然人需详列个人信息,法人团体提供全称、地址、联系方式及法定代表人;3)清晰陈述诉求,附带事实依据和论证,提供支持证据;4)证明自己与诉讼的直接利益关联,体现诉讼的正当性。

    2024.08.18 2031阅读
  • 建筑工程保险纠纷律师怎么收费

    专业解答在处理非财产权益类案件时,我们将采取案件数量计费方式。具体而言,每处理一个案件,我们将收取一定酬金,且该酬金设有上限,确保不会超过7000元人民币。这一计费模式旨在确保服务质量的同时,也为客户提供清晰、透明的费用结构。

    2024.08.16 1745阅读
  • 建筑工程劳务分包合同纠纷管辖属于哪里

    专业解答依照我国现行法律规定,若发生纠纷案件,被告之居住地点为主要考量因素,该地点应当属于被告所在地人民法院的司法管辖区范围内;然而,如被告在其常居地与居住地存在区别时,则应适用经常居住地人民法院作为审判机关。对于以法人或其它类组织为诉讼主体的民事诉讼事件,此类案件同样应由被告所在地人民法院依法负责审理。

    2024.08.16 2348阅读
优质咨询 热点推荐
诊断报告 全面解读 深度解析

法律问题专业剖析,免费提供
法律问题诊断分析报告~

免费体验
优选专业律师

律师三重认证,为您提供更专
业、更权威的真人律师~

立即查看

1分钟提问,海量律师解答

1

说清楚

完整描述纠纷焦点和具体问题

2

耐心等

律师在休息时间解答,请耐心等待

3

巧咨询

还有疑问?及时追问律师回复

立即咨询

想获取更多建设工程纠纷资讯

微信扫一扫