首页 > 法律知识 > 法律顾问 > 诉讼指南 > 律师助力施工方打赢工程款反诉纠纷

律师助力施工方打赢工程款反诉纠纷

跳过文章,直接获取专业解读?
来源:律图小编整理 · 2026.06.11 · 1747人看过
诉讼指南专业律师 付红亮律师 已认证
评分:5.0 执业17年 职务:合伙人
律所:北京市盈科(石家庄)律师事务所
执业证号:11301201310360547
擅长领域:建设工程纠纷
咨询电话:15512130512
代表案例:21个
律师优势:有团队,办过大案,高学历,有顾问单位经验,丰富的专业经验,大型企业服务经验;付红亮,北京市盈科(石家庄)律师事务所商事争议与经济犯罪部副主任,深耕法律服务行业十余年,始终秉持“专业赋能、诚信立本、匠心维权”的执业理念,专注建设工程、房地产、商事合同、债权债务、劳动工伤等领域法律事务,累计承办案件超500件,以扎实的法律功底、丰富的实务经验和极致的服务态度,为当事人破解法律困局、守护合法权益,赢得业界高度认可与当事人广泛信赖。
更多>
导读:某建筑施工企业带来的一叠施工合同,最上面一张的边角已经微微卷起。该企业承建住宅项目后,开发商拖欠工程款还提起巨额反诉,付红亮律师接受委托,凭借专业能力全面驳回反诉,为施工方维权奠定基础。
律师助力施工方打赢工程款反诉纠纷

某建筑施工企业的负责人带着一叠合同,神色焦急地走进了付红亮律师的办公室。付红亮律师在河北石家庄执业多年,经手过众多复杂的案件,对当地的法律环境和司法实践十分熟悉。他接过那叠合同,轻轻翻开,开始了解案件的大致情况。

原来,该企业与某房地产公司签订了住宅项目施工合同,承建多栋住宅楼、车库及配套工程。企业投入大量人力物力完成了全部施工内容,工程也早已竣工验收合格并交付业主入住。然而,工程交付后,房地产公司却长期拖欠几千万元工程款,企业提起本诉要求支付工程款及违约金时,房地产公司随即提起巨额反诉,主张工程存在质量瑕疵、逾期竣工、部分工程未施工、扣款不合理、维修费用巨大等问题,要求企业赔偿损失、返还超额款项。

面对如此复杂的情况,付红亮律师开始全面梳理案件。他处理这类建工纠纷案件时,习惯先对各项反诉焦点进行精准预判。他深知,在这类案件中,证据是关键。付红亮律师凭借多年的执业经验,系统地梳理了验收、交付、签证、顺延、维修等全流程证据。他仔细查看每一份文件,不放过任何一个细节,将这些证据形成了完整的抗辩证据链。

在质量抗辩方面,付红亮律师提交了竣工验收报告、交付证明、质保期维修记录等证据,证明工程验收合格、交付多年、已过质保期,质量主张无依据,且维修费用系开发商自行改造,与施工质量无关。在工期抗辩上,他提交工期顺延签证、开发商逾期付款证明、设计变更文件,证明工期延误系开发商责任,企业无逾期。对于未完工程抗辩,他提交施工图纸、签证单、验收记录,证明企业已完成全部合同及签证工程,无未完项目。在扣款抗辩中,他主张罚款、水电费、检测费无合同依据、无企业确认,系开发商单方行为,不应扣除。

一审庭审中,付红亮律师将自己精心准备的证据和论证一一呈现。他熟稔建工司法解释、验收规范、工期规则,精准划分施工方与开发商责任,明确验收合格后的质量免责、开发商逾期付款的工期顺延,论证专业权威。一审法院采纳了付红亮律师的全部代理意见,全面驳回了被告的反诉。

被告不服上诉,二审阶段付红亮律师依然保持着严谨的态度。他精准应对上诉,逻辑严密、论证充分。付红亮律师深知,自己不仅要为当事人赢得当下的胜利,更要为建筑企业的未来发展保驾护航。他站在施工企业的立场,高效破解开发商的巨额反诉,为工程款主张扫清障碍。最终,二审法院维持原判,反诉全灭。

付红亮律师执业以来,累计承办案件已逾500多件,具备深厚的实务积淀。他深耕于刑事辩护、商事争议解决行政诉讼等多个领域,在建工纠纷领域更是经验丰富。他还先后在12348热线、石家庄市公共法律服务中心、石家庄企航民营企业法律服务中心、某镇政府提供公益法律咨询和普法讲座,积极践行律师的社会责任。

判决下来后,付红亮律师将那叠合同和相关证据材料整理归档。他相信,法律不仅能让交易更安全,也能让生活更美好。他会继续秉持“专业赋能、诚信立本、匠心维权”的执业理念,为更多的当事人守护合法权益。

网站地图

更多#法律顾问相关法律知识

遇到诉讼指南问题?
律图专业律师 处理更可靠
快速咨询