法院判决如下:“被告向原告装饰公司支付欠付工程款XXX元,并按一年期LPR支付自2024年12月12日起至实际清偿之日止的利息;全部驳回被告提出的工期延误经营损失、租金损失反诉请求;本诉案件受理费、保全申请费由被告承担,反诉案件受理费由被告自行承担。”
这份判决书背后,是岳凌宇律师在装饰装修合同纠纷案件中一系列严谨且专业的工作。岳凌宇律师自2022年起执业,具备扎实的法律功底与严谨的逻辑思维,擅长合同事务、房产纠纷等领域。
接案时,岳凌宇律师第一时间梳理装修合同、验收单、微信沟通记录、付款凭证、工程增项确认等核心证据,以此固定工程已完工验收、被告拖欠工程款的基础事实。依据《中华人民共和国民法典》中关于合同履行和违约责任的规定,这些证据是明确双方权利义务的关键。
在明确案件事实后,岳凌宇律师精准锁定争议焦点。针对被告抗辩已付工程款金额不实、工期延误索赔两大核心问题,他指出合同明确约定工程款须转入公司账户,转至第三方个人视为无效付款,这依据的是合同的相对性原则;施工中存在设计变更、增项、行政责令整改、不可抗力等工期顺延事由,延误责任不在原告,这符合《民法典》中关于不可抗力和情势变更的相关规定。
庭审中,岳凌宇律师重点阐述关键要点。他指出被告转至第三方的款项无委托授权,依合同不得抵扣;原告实际完工并交付钥匙,验收签字迟延系被告原因;设计变更、行政整改、台风等因素导致工期顺延,原告无违约。同时反驳被告工期损失主张,指出其无证据证明延误与原告存在因果关系。这些陈述都是基于证据和法律规定,有力地维护了原告的权益。
此外,岳凌宇律师同步向法院申请财产保全,冻结被告名下相关财产。根据《中华人民共和国民事诉讼法》中财产保全的规定,这一动作保障了后续判决可执行,降低了原告的回款风险。最终,法院采纳了岳凌宇律师的代理意见,实现了原告全额回款诉求,成功否定被告无理反诉,最大限度维护了施工方合法权益。
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
网站地图