大型建工纠纷：律师助力施工方追回千万工程款

某建筑集团承建了一个大型住宅项目，工程于2014年竣工验收合格并交付业主入住。然而，开发商长期拖延结算，仅支付部分工程款，还提出工程存在质量瑕疵、建筑集团逾期竣工、部分工程未施工、结算单价过高、扣款不合理等抗辩，拒绝支付剩余款项。建筑集团多次对账催款无果，委托付红亮律师提起诉讼。

付红亮律师接受委托后，深知案件的复杂性和挑战性。他开始全面梳理施工合同、补充协议、施工图纸、签证单、竣工验收报告等上千份证据，固定建筑集团全面履约、工程合格、工期顺延、开发商逾期付款等事实。

面对开发商的多项抗辩，付红亮律师进行了精准反驳。针对质量抗辩，他提交验收合格证明、质保维修记录，证明工程合格且已过质保期；针对工期抗辩，提交工期顺延签证、开发商逾期付款证明，证明逾期责任在开发商；针对结算异议，提交签证单、图纸、定额文件，证明工程量与单价合法；针对扣款抗辩，逐项核对凭证，剔除重复、虚假、非施工范围扣款。

在法律适用上，付红亮律师援引民法典建工编、建工司法解释，明确竣工验收合格即应付款、质量抗辩需举证、工期责任划分、结算规则适用等核心法律规则，庭审论证逻辑严密。

一审法院采纳了付红亮律师的全部代理意见，判令开发商支付一千三百余万元工程款及违约金。开发商不服上诉，二审法院维持原判，全面驳回上诉。

这里普及一个法律知识，在建设工程纠纷中，竣工验收合格是支付工程款的重要节点，若一方对工程质量等有异议，需承担相应的举证责任。

收尾：判决生效后，建筑集团顺利收到了工程款及违约金。那上千份整理得整整齐齐的证据材料，被妥善保存起来，仿佛在诉说着这场胜诉的来之不易。